零星工程劳务分包合同(2025版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

零星工程劳务分包合同(2025版)本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容4.1工程项目4.2工程量4.3工程标准5.工程进度安排5.1工程阶段划分5.2工程进度计划5.3进度调整6.劳务分包价格6.1分包价格构成6.2付款方式6.3付款期限7.付款条件及违约责任7.1付款条件7.2违约责任8.材料供应及管理8.1材料供应8.2材料管理8.3材料验收9.质量要求及验收标准9.1质量要求9.2验收标准9.3质量责任10.安全生产及文明施工10.1安全生产10.2文明施工10.3安全责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更效力13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除效力14.合同终止及终止后的处理14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的处理第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1本合同中“分包方”指承担本工程劳务分包的单位或个人。1.1.2本合同中“总包方”指负责本工程整体施工的单位。1.1.3本合同中“工程”指本合同约定的具体施工项目。1.1.4本合同中“劳务分包价格”指分包方完成本工程劳务部分所应收取的费用。1.1.5本合同中“工程进度”指本工程各阶段的完成情况。1.1.6本合同中“安全生产”指在施工过程中确保人员生命安全和工程质量的措施。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如无特殊说明，均按照国家相关法律法规和行业规范进行解释。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称：____________________2.1.2分包方地址：____________________2.1.3分包方法定代表人：____________________2.1.4分包方联系电话：____________________2.2总包方信息2.2.1总包方名称：____________________2.2.2总包方地址：____________________2.2.3总包方法定代表人：____________________2.2.4总包方联系电话：____________________3.工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________4.工程内容4.1工程项目：____________________4.2工程量：____________________4.3工程标准：____________________5.工程进度安排5.1工程阶段划分：____________________5.2工程进度计划：____________________5.3进度调整：____________________6.劳务分包价格6.1分包价格构成：____________________6.2付款方式：____________________6.3付款期限：____________________7.付款条件及违约责任7.1付款条件7.1.1分包方按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程。7.1.2总包方在收到分包方提交的合法发票后，按照约定的付款方式进行支付。7.2违约责任7.2.1分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任。7.2.2总包方未按合同约定支付劳务分包价格的，应承担违约责任，并支付违约金。8.材料供应及管理8.1材料供应8.1.1总包方负责提供工程所需的主要材料，并在合同约定的供应时间内送达分包现场。8.1.2分包方应根据工程进度计划，提前向总包方提出材料需求计划。8.1.3总包方应保证材料的质量符合国家及行业标准。8.2材料管理8.2.1分包方负责现场材料的保管和使用。8.2.2分包方应合理使用材料，避免浪费。8.2.3分包方应对材料进行定期盘点，确保账实相符。8.3材料验收8.3.1分包方在收到材料后，应立即进行验收。8.3.2验收不合格的材料，分包方有权拒绝接收，并及时通知总包方。9.质量要求及验收标准9.1质量要求9.1.1分包方应严格按照国家及行业标准施工，确保工程质量符合合同要求。9.1.2分包方应采取有效措施，防止工程质量问题发生。9.2验收标准9.2.1工程质量验收应按照国家及行业标准执行。9.2.2验收合格的标准为：符合设计要求、质量标准及合同约定。9.3质量责任9.3.1分包方对施工过程中出现的质量问题承担直接责任。9.3.2分包方应积极配合总包方进行质量整改。10.安全生产及文明施工10.1安全生产10.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。10.1.2分包方应制定安全生产管理制度，落实安全生产责任。10.2文明施工10.2.1分包方应按照文明施工的要求进行施工。10.2.2分包方应保持施工现场的整洁和安全。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应立即通知对方。11.2.2双方应在接到通知后15日内进行协商。11.2.3协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。12.合同变更12.1变更条件12.1.1因不可抗力等原因，导致合同无法履行或履行困难的，双方可协商变更合同。12.2变更程序12.2.1变更合同应经双方书面同意。12.2.2变更后的合同内容应作为原合同的补充部分。12.3变更效力12.3.1变更后的合同对双方均有约束力。13.合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致，可以解除合同。13.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行或履行困难的，双方可解除合同。13.2解除程序13.2.1解除合同应经双方书面同意。13.3解除效力13.3.1解除合同后，双方应按照约定履行各自的权利和义务。14.合同终止及终止后的处理14.1终止条件14.1.1合同约定的工程完成，且质量、安全等符合要求。14.1.2双方协商一致，终止合同。14.2终止程序14.2.1终止合同应经双方书面同意。14.3终止后的处理14.3.1合同终止后，双方应按照约定办理工程移交手续。14.3.2分包方应按照合同约定，对工程进行验收和保修。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1本合同中“第三方”指在合同履行过程中，因特定目的而被引入合同关系的非合同主体，包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构等。15.1.2第三方介入是指经甲乙双方同意，由第三方参与合同履行、监督或提供专业服务的情形。15.2第三方介入的条件15.2.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行的顺利进行。15.2.2第三方具备完成介入目的所需的资质和能力。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应书面同意第三方介入，并明确第三方的介入范围、职责和权限。15.3.2第三方应在甲乙双方指定的期限内，与甲乙双方签订相应的合作协议。15.4第三方的责任和权利15.4.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，并享有相应的权利。15.4.2第三方在履行职责过程中，应保持独立性和公正性，不得损害甲乙双方的合法权益。15.5第三方的责任限额15.5.1第三方的责任限额应参照合作协议的约定，或由甲乙双方协商确定。15.5.2若合作协议未约定责任限额，第三方的责任限额不得超过其介入目的所需的合理费用。15.6第三方与其他各方的划分15.6.1第三方与甲乙双方之间的关系由合作协议明确界定。15.6.2第三方与分包方的关系由合作协议和本合同共同界定。15.6.3第三方与总包方的关系由合作协议和本合同共同界定。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的费用16.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议的约定承担。16.1.2若合作协议未约定费用承担，则由提出第三方介入的一方承担。16.2第三方介入的效果16.2.1第三方介入的效果应有利于合同目的的实现，并不得损害甲乙双方的合法权益。16.2.2第三方介入的效果应在本合同范围内有效。16.3第三方介入的终止16.3.1第三方介入的终止条件应参照合作协议的约定。16.3.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行合同义务。17.第三方介入的争议解决17.1第三方介入引发的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。17.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。18.第三方介入的保密义务18.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密或其他敏感信息。18.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务分包合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、工程内容、劳务分包价格、付款条件、质量要求、安全生产及文明施工、争议解决、合同变更、合同解除、合同终止及终止后的处理等条款。附件说明：本附件为合同主体部分，是双方权利义务的集中体现。2.附件二：工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的起止时间、主要工作内容、预计完成时间等。附件说明：本附件用于明确工程进度安排，便于双方监督和管理。3.附件三：劳务分包价格明细表详细要求：包括劳务分包项目的名称、数量、单价、总价等。附件说明：本附件用于详细列明劳务分包价格构成，便于双方核对。4.附件四：材料供应计划表详细要求：包括材料名称、规格、数量、供应时间等。附件说明：本附件用于明确材料供应计划，便于双方协调和监督。5.附件五：质量验收报告详细要求：包括工程项目的名称、验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明：本附件用于记录工程质量验收情况，便于双方了解工程质量状况。6.附件六：安全生产记录详细要求：包括安全生产活动的时间、地点、内容、参加人员等。附件说明：本附件用于记录安全生产活动，便于双方监督和管理。7.附件七：文明施工记录详细要求：包括文明施工活动的时间、地点、内容、参加人员等。附件说明：本附件用于记录文明施工活动，便于双方监督和管理。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、程序、期限等。附件说明：本附件用于明确争议解决的具体安排，便于双方在发生争议时按照约定处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定。责任认定标准：分包方应承担违约责任，并赔偿由此给总包方造成的损失。示例说明：若分包方未按合同约定完成工程，导致总包方延误工期，分包方应赔偿由此产生的经济损失。2.违约行为：总包方未按合同约定支付劳务分包价格。责任认定标准：总包方应承担违约责任，并支付违约金。示例说明：若总包方未在约定付款期限内支付劳务分包价格，应