路牙石施工合同(2025版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

路牙石施工合同(2025版)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程质量标准3.1质量标准要求3.2质量检验方法3.3质量保证期限4.工程施工方案4.1施工总体方案4.2施工工艺流程4.3施工安全措施5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段工期安排5.3施工进度调整6.工程造价6.1工程造价构成6.2工程造价调整6.3付款方式及进度7.甲方责任7.1甲方提供条件7.2甲方验收标准7.3甲方配合事项8.乙方责任8.1乙方施工责任8.2乙方质量责任8.3乙方安全责任9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权归属14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：市市政工程管理局（2）乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：市区路号（2）乙方地址：市区路号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称市道路路牙石施工工程2.2工程地点市区道路2.3工程规模工程总长度为10000米，宽度为2.5米，高度为0.2米。2.4工程工期合同工期为60日历天。3.工程质量标准3.1质量标准要求本工程路牙石施工质量应达到国家标准《城市道路工程施工及验收规范》（CJJ12008）的要求。3.2质量检验方法本工程质量检验采用现场抽样检验、隐蔽工程验收、分项工程验收等方式。3.3质量保证期限本工程质量保证期限为自竣工验收合格之日起一年。4.工程施工方案4.1施工总体方案本工程施工采用分段施工、流水作业的方式，确保施工质量和进度。4.2施工工艺流程施工工艺流程为：测量放线→基础处理→模板安装→混凝土浇筑→养护→拆除模板→成品保护。4.3施工安全措施施工过程中，乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。5.施工进度计划5.1施工阶段划分本工程分为基础处理、模板安装、混凝土浇筑、养护四个阶段。5.2各阶段工期安排（1）基础处理阶段：15日历天（2）模板安装阶段：10日历天（3）混凝土浇筑阶段：20日历天（4）养护阶段：5日历天5.3施工进度调整如遇特殊情况，经双方协商一致，可对施工进度计划进行调整。6.工程造价6.1工程造价构成本工程造价由直接费、间接费、利润和税金组成。6.2工程造价调整在合同执行过程中，如遇政策性调价、设计变更等原因导致工程造价发生变化，双方应按实际情况进行调整。6.3付款方式及进度（1）合同签订后，乙方提交开工报告，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。（2）工程完工后，乙方提交竣工报告，甲方组织验收，验收合格后支付合同总价款的60%。（3）保修期满后，乙方提交保修期满报告，甲方支付剩余10%的尾款。8.甲方责任8.1甲方提供条件（1）甲方应按照合同约定，在开工前提供施工场地，确保乙方施工不受影响。（2）甲方应负责办理施工所需的相关手续，包括但不限于土地使用、规划许可、环保审批等。（3）甲方应按照合同约定，及时支付工程进度款。8.2甲方验收标准甲方验收标准应符合国家有关工程质量验收规范的要求，包括但不限于外观质量、尺寸偏差、强度等。8.3甲方配合事项（1）甲方应配合乙方进行现场施工，包括提供必要的施工通道、临时用电等。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，如与其他工程交叉作业等。9.乙方责任9.1乙方施工责任（1）乙方应按照合同约定，按时完成施工任务，确保工程质量。（2）乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，不得擅自改变设计。9.2乙方质量责任（1）乙方应保证施工质量符合合同约定的质量标准。（2）乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全程监控。9.3乙方安全责任（1）乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。（2）乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。10.合同变更与解除10.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法继续履行。（2）因设计变更导致工程量、工期、造价发生变化。（3）双方协商一致，对合同内容进行修改。10.2合同解除条件（1）一方违约，严重损害对方利益。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行。（3）合同约定的解除条件成就。10.3合同变更与解除程序（1）双方协商一致，签订书面变更或解除协议。（2）变更或解除协议生效后，双方应按照协议内容执行。11.违约责任11.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务。（2）一方违反合同约定，造成对方损失。11.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）违约方应承担因违约行为导致的合同解除责任。11.3违约纠纷解决（1）双方应友好协商解决违约纠纷。（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式（1）双方协商解决。（2）仲裁。（3）诉讼。12.2争议解决机构（1）双方协商选择的仲裁机构。（2）合同签订地人民法院。12.3争议解决程序（1）提交争议解决申请。（2）进行仲裁或诉讼程序。（3）作出裁决或判决。13.合同生效与终止13.1合同生效条件（1）双方签字盖章。（2）合同约定的生效条件成就。13.2合同终止条件（1）合同约定的终止条件成就。（2）合同履行完毕。（3）合同解除。13.3合同终止程序（1）双方签订合同终止协议。（2）协议生效后，合同终止。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2知识产权归属本合同涉及的知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯。14.3合同解除后的处理（2）合同解除后，双方应相互返还已支付的款项。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指非合同双方的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工咨询机构、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入方式（1）监理：负责监督工程质量和进度，确保工程符合合同要求。（2）设计：提供工程设计方案，参与设计变更和优化。（3）施工咨询：提供施工技术指导，协助解决施工过程中遇到的技术难题。（4）检测：对工程材料、设备、结构等进行检测，确保符合质量标准。（5）保险：提供工程保险，降低工程风险。15.3第三方责权利（1）责任：第三方应按照合同约定，履行其职责，对因其工作失误导致的损失承担相应责任。（2）权利：第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。（3）义务：第三方应遵守国家法律法规，维护合同双方的合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，为甲方提供服务，双方应签订书面委托合同。（2）第三方与乙方的关系：第三方对乙方的工作进行监督、指导或检测，乙方应积极配合。（3）第三方与合同双方的关系：第三方作为合同外独立第三方，不参与合同双方的权利义务分配。16.甲乙方增加条款16.1甲方增加条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和经验，符合国家相关法律法规要求。（2）甲方应与第三方签订书面委托合同，明确双方的权利义务。（3）甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责。16.2乙方增加条款（1）乙方应按照合同约定，配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。（2）乙方应接受第三方对工程质量、进度等方面的监督和检测。（3）乙方应确保其工作符合国家相关法律法规要求，对因自身原因导致第三方工作失误承担相应责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义在本合同中，“责任限额”指第三方因履行合同义务过程中产生的违约责任、侵权责任等，按照合同约定，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定（1）根据第三方提供的服务内容、工作量等因素，确定责任限额。（2）责任限额应在委托合同中明确约定。17.3责任限额调整（1）如遇政策调整、市场波动等原因，导致责任限额不再适用，双方可协商调整。（2）责任限额调整应签订书面协议，明确新的责任限额。18.第三方责任赔偿18.1赔偿范围第三方责任赔偿范围包括但不限于：（1）因第三方工作失误导致工程损失。（2）因第三方侵权行为给合同双方造成的损失。18.2赔偿程序（1）合同双方应按照合同约定，向第三方提出赔偿要求。（2）第三方应在收到赔偿要求后，按照合同约定或法律规定进行赔偿。（3）如第三方拒绝赔偿或赔偿不足，合同双方可协商解决或向人民法院提起诉讼。19.第三方资质要求19.1监理单位（1）具有甲级或乙级工程监理资质。（2）具有相关行业经验，熟悉工程监理业务。19.2设计单位（1）具有甲级或乙级工程设计资质。（2）具有相关行业经验，熟悉工程设计业务。19.3施工咨询机构（1）具有相关行业经验，熟悉施工咨询业务。（2）具备相应的专业技术人员和设备。19.4检测机构（1）具有甲级或乙级检测资质。（2）具有相关行业经验，熟悉检测业务。19.5保险机构（1）具有合法的保险业务资质。（2）具备相应的保险产品和服务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含施工图纸、设计说明书、工程量清单等，需符合国家相关设计规范和标准。说明：工程图纸是施工的重要依据，应详细、准确，确保施工顺利进行。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，需与合同约定的工程内容一致。说明：工程量清单是计算工程造价和支付工程款的重要依据。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工有序、安全、高效。4.附件四：施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、质量标准、施工方案、工程造价、付款方式等。说明：施工合同是双方权利义务的约定，需明确双方的责任和义务。5.附件五：监理合同详细要求：包括监理单位的基本信息、监理范围、监理内容、监理费用等。说明：监理合同是监理单位履行监理职责的依据，需确保工程质量。6.附件六：设计变更通知书详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的工程造价等。说明：设计变更通知书是设计变更的正式文件，需确保变更后的工程符合要求。7.附件七：质量检验报告详细要求：包括检验项目、检验结果、检验结论等。说明：质量检验报告是检验工程质量的重要文件，需确保工程质量达到合同约定标准。8.附件八：施工进度报告详细要求：包括施工进度、实际完成工程量、存在问题及解决方案等。说明：施工进度报告是反映施工进度的重要文件，需确保施工进度符合合同约定。9.附件九：工程竣工验收报告详细要求：包括竣工验收时间、验收人员、验收结论等。说明：工程竣工验收报告是工程竣工验收的正式文件，需确保工程符合验收标准。10.附件十：保修期内的维修记录详细要求：包括维修时间、维修内容、维修人员等。说明：保修期内的维修记录是保修期内维修工作的记录，需确保保修期内的问题得到及时解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供施工场地或相关手续。乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不符合要求