建设工程劳动合同协议

建设工程劳动合同协议甲方（用人单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳动者）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟进行[建设工程项目名称]的建设工程施工，乙方具备相关施工技能和经验，愿意参与该项目施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方参与甲方建设工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[建设工程项目名称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及范围：本工程为[详细描述工程具体内容，如建筑物的建筑结构、层数、面积等；若涉及多个单位工程，应分别详细说明]。乙方负责的具体施工范围包括但不限于[列举乙方承担的具体施工工作内容，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等，可按施工阶段或专业工程详细划分]。4.工程期限：计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总工期：[工期天数]天。实际开工日期以甲方书面通知为准，竣工日期相应顺延，但因乙方原因导致工期延误的除外。5.质量标准：本工程质量应达到国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准的合格等级。乙方应严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求组织施工，确保工程质量符合标准。在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。二、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。按照合同约定，对乙方完成的工程量进行计量和审核，根据审核结果支付工程款。有权根据工程实际情况，对施工计划、施工方案等进行调整，但应提前通知乙方。2.义务：向乙方提供施工所需的施工图纸、技术资料等文件，并进行技术交底。负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。提供必要的施工条件，包括施工用水、用电接口等，但乙方应承担施工用水、用电费用。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。对甲方提出的不合理要求，有权拒绝。在施工过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持。2.义务：按照本合同约定的工程内容、范围、质量标准和施工期限，组织施工，确保工程顺利完成。自行配备施工所需的机械设备、工具及劳动力，并承担相应费用。严格遵守施工现场的安全、环保等规定，文明施工，确保施工安全和环境达标。如因乙方原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任。按照国家有关规定和甲方要求，对施工人员进行安全教育培训，为施工人员办理工伤保险等相关保险手续，并承担相应费用。接受甲方的监督检查，对甲方提出的整改意见及时整改。妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等文件，不得擅自转让、转借或泄露给第三方。工程竣工后，应将上述文件完整移交给甲方。在施工过程中，如发现图纸或现场实际情况与合同约定不符，应及时通知甲方，不得擅自更改施工内容。三、工程款支付1.工程款计价方式：本工程采用[具体计价方式，如固定总价、固定单价、可调价格等]计价。若采用固定总价计价，合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。除非发生合同约定的调整情况，总价不予调整。若采用固定单价计价，单价为人民币[具体单价]元/[单位，如立方米、平方米等]。工程量按实际完成并经甲方审核确认的数量计算。若采用可调价格计价，合同价款调整方法及调整范围按照[具体约定，如参照国家有关工程造价调整规定，结合本工程实际情况确定调整因素及调整方法]执行。2.工程款支付方式及时间：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，甲方在收到报告后[X]个工作日内审核完毕，并在审核后的[X]个工作日内向乙方支付当月已完工程量价款的[X]%。工程竣工验收合格后：乙方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后[X]个月内审核完毕。经审核确认后，甲方向乙方支付至结算总价的[X]%。质量保证金：结算总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还给乙方。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。2.若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、机械设备闲置损失、人员窝工损失等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的工程内容、范围、质量标准和施工期限完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。2.若乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。因返工整改造成的工期延误和费用增加，由乙方自行承担。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。4.若乙方违反施工现场安全、环保等规定，导致发生安全事故或环境污染，乙方应承担全部法律责任和经济损失。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本