建设工程投标合同协议

建设工程投标合同协议甲方（招标人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（中标人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方就[建设工程项目名称]（以下简称"本项目"）进行招标，乙方参与投标并被确定为中标人。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本项目事宜达成如下协议：一、项目概述1.项目名称：[建设工程项目名称]2.项目地点：[具体项目地点]3.项目内容及规模：[详细描述建设工程的具体内容，包括但不限于建筑结构、层数、建筑面积、工程范围等]4.项目立项批准文号：[如有]5.资金来源：[说明资金的具体来源，如自筹、财政拨款等]二、合同价款及支付方式1.合同价款本项目合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本项目所需的全部费用，除合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。具体分项价格如下：[详细列出各分项工程的名称及对应的价格]2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方按照每月实际完成的工程量向甲方提交进度款申请报告，经甲方及监理单位审核确认后，在[X]个工作日内支付当月已完工程价款的[X]%。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%。质量保证金：合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息返还给乙方。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的工程进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权按照合同约定对乙方的工作进行验收，如发现乙方工作不符合要求，有权要求乙方整改或承担相应责任。有权根据项目实际情况，在符合法律法规和合同约定的前提下，对项目进行合理调整。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。向乙方提供开展工作所需的相关资料和文件，并协助乙方协调与项目相关的外部关系。在施工过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，应承担相应责任，并按照合同约定给予乙方合理补偿。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。有权要求甲方提供开展工作所需的相关资料和文件，并协助协调外部关系。在施工过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，有权要求甲方给予合理补偿。2.义务按照国家及地方现行的建设工程施工规范、质量验收标准和合同约定，精心组织施工，确保工程质量达到合格标准，并在合同约定的工期内完成本项目。制定详细的施工组织设计和施工进度计划，并报甲方及监理单位备案，严格按照计划组织施工，确保工程进度。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，确保施工安全，承担因乙方原因造成的安全事故责任。按照环保要求，做好施工现场的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。负责采购本项目所需的材料、设备，但材料、设备的质量必须符合国家及行业标准，并向甲方提供质量证明文件。在工程竣工验收合格后，按照相关规定向甲方提供完整的竣工资料，并负责办理工程竣工验收备案手续。对本项目的施工质量承担保修责任，在质量保修期内，按照合同约定履行保修义务。四、工程工期1.开工日期：本项目开工日期为[具体开工日期]。2.竣工日期：本项目竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]日历天。3.工期延误因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金；如延误超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。五、工程质量1.质量标准：本项目工程质量应符合国家及地方现行的建设工程施工质量验收规范和标准，达到[具体质量等级]标准。2.质量保证乙方应建立质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合要求。在工程竣工验收合格后，乙方应按照国家及地方有关规定和合同约定承担质量保修责任，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。如在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修；如乙方未按时到达，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担，甲方可从质量保证金中扣除相应款项。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方因自身原因导致工程变更或延误，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的工期完成本项目，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金；如延误超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担；如因乙方工程质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定履行其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同份数：本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.合同变更与解除：本合同的任何变更或解除均须经双方协商一致，并签订书面协议。4.保密条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。甲方（盖章）：_____