内墙面施工合同范本_第1页
内墙面施工合同范本_第2页
内墙面施工合同范本_第3页
内墙面施工合同范本_第4页
内墙面施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内墙面施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:×××公司

甲方地址:××省××市××区××路××号

甲方法定代表人/负责人:×××

甲方联系方式:电话:×××××××××××,邮箱:××××@××××.com

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:×××建筑装饰有限公司

乙方地址:××省××市××区××路××号

乙方法定代表人/负责人:×××

乙方联系方式:电话:×××××××××××,邮箱:××××@××××.com

合同简介:

甲方作为内墙面的业主或出租方,需要对内墙面进行施工改造,以满足使用需求。乙方作为具备专业施工能力的建筑装饰公司,愿意为甲方提供内墙面施工服务。双方经过友好协商,就内墙面施工的相关事宜达成一致,特此签订本合同,以明确双方的权利和义务。

本合同的签订是基于双方共同利益和诚实守信的原则,遵循国家相关法律法规,确保合同的合法性、有效性和可执行性。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,共同完成内墙面施工项目。

本合同的内容包括施工范围、施工质量、施工期限、工程造价、支付方式、违约责任等方面的条款。双方应认真履行本合同,并承担合同中约定的责任和风险。

本合同的签订标志着甲方与乙方建立了正式的合作伙伴关系,双方应积极协作,共同推进内墙面施工项目的实施,确保项目的顺利进行和按时完成。

本合同的签订有利于明确双方的责任和权益,保障双方的合法权益,同时也为内墙面施工项目的顺利实施提供了法律依据和保障。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲方和乙方在内墙面施工项目中的权利和义务,确保施工项目的顺利进行和按时完成,以满足甲方的使用需求。

合同范围包括但不仅限于以下内容:

1.内墙面的设计方案:乙方根据甲方的需求和要求,提供内墙面的设计方案,并经过甲方确认。

2.内墙面的施工:乙方按照设计方案和施工图纸,进行内墙面的施工工作,包括材料采购、施工工艺、施工质量等。

3.施工期限:乙方应在约定的时间内完成施工工作,并按照约定的工期进行施工。

4.工程质量保证:乙方应对施工质量进行保证,确保施工质量符合约定的标准和要求。

5.支付方式:甲方按照约定的时间和方式向乙方支付施工费用。

6.违约责任:双方按照约定的方式承担违约责任,包括赔偿金额、赔偿方式等。

本合同的具体内容详见后续条款。

第二条定义

为本合同的目的,以下术语具有以下含义:

1.甲方:指本合同的一方,×××公司,作为内墙面的业主或出租方。

2.乙方:指本合同的另一方,×××建筑装饰有限公司,作为内墙面的施工方。

3.施工:指乙方根据设计方案和施工图纸,进行内墙面的施工工作,包括材料采购、施工工艺、施工质量等。

4.施工质量:指施工完成后,内墙面符合约定的质量标准和要求,包括平整度、色泽、耐用性等。

5.施工期限:指乙方完成施工工作的时间,按照约定的工期进行施工。

6.工程造价:指乙方提供施工服务所需的费用,包括材料费用、人工费用、管理费用等。

7.违约:指一方未履行或未完全履行本合同约定的义务。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.提供设计要求:甲方应向乙方提供内墙面的设计要求,包括使用功能、风格、颜色等。

2.确认设计方案:甲方应对乙方提供的设计方案进行确认,并在约定的时间内给予反馈。

3.配合施工:甲方应提供施工所需的现场条件,包括场地、电源、水源等,并确保施工顺利进行。

4.支付费用:甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付施工费用,不得延迟支付或拖欠。

5.验收工程:甲方应对乙方完成的施工工程进行验收,并在验收合格后支付尾款。

乙方的权利与义务:

1.提供设计方案:乙方应根据甲方的要求,提供符合设计和施工标准的设计方案,并经过甲方确认。

2.按时完成施工:乙方应按照约定的工期和施工进度,完成内墙面的施工工作。

3.保证施工质量:乙方应对施工质量进行保证,确保施工质量符合约定的标准和要求。

4.材料采购:乙方应按照设计方案和甲方要求,采购符合质量标准的材料,并保证材料的真实性和合法性。

5.安全生产:乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工过程中的安全生产,防止事故发生。

6.协助验收:乙方应协助甲方进行施工工程的验收,并对验收中发现的问题进行整改。

第四条价格与支付条件

1.工程造价:本合同的工程造价为人民币【】(大写:【】元整),根据实际施工情况,双方可另行签订补充协议进行调整。

2.支付方式:甲方支付乙方的工程款项,可采用以下方式:

a.预付款:合同签订后【】日内,甲方支付乙方工程总造价的【】%作为预付款;

b.进度款:按照双方约定的施工进度,甲方按实际完成工程量的【】%进行支付;

c.尾款:工程验收合格后【】日内,甲方支付乙方剩余的工程款项。

3.支付时间:甲方应按照本合同约定的支付方式和时间,向乙方支付工程款项。

4.发票开具:乙方应向甲方开具符合国家法规的正规发票。

第五条履行期限

1.本合同自双方签订之日起生效,有效期为【】年。

2.施工期限:乙方应按照本合同约定的工期完成施工,如有特殊情况导致施工延期,需双方协商一致,并书面确认。

3.工程验收:乙方完成施工后,甲方应在【】日内进行验收,如甲方未按时验收,乙方有权要求甲方支付工程款。

4.争议解决:如合同履行过程中发生争议,双方应首先协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条违约责任

1.甲方违约:

a.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款或尾款,应向乙方支付延迟支付金额的【】%作为违约金;

b.甲方未按照约定提供施工条件,导致乙方无法按照约定工期完成施工,甲方应承担相应的违约责任;

c.甲方未按时进行工程验收,乙方有权要求甲方支付工程款。

2.乙方违约:

a.乙方未按照约定时间完成施工,应向甲方支付延迟完成工程金额的【】%作为违约金;

b.乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方进行整改或重新施工,并承担相应费用;

c.乙方使用材料不符合约定标准,甲方有权要求乙方进行更换或赔偿,并承担相应费用。

3.不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4.违约金和赔偿:双方同意违约金和赔偿金互相抵充,如有剩余,多余部分退还给对方。

5.违约责任的具体适用和计算方式,按照双方约定的违约责任条款执行。

第七条不可抗力

1.不可抗力的定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)以及政府行为(如强制性停工、限制施工材料供应等)。

2.责任免除条件:在合同履行过程中,如果发生不可抗力事件,导致一方无法履行或部分履行合同义务,该方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。

3.不可抗力的通知和证明:一方因不可抗力事件无法履行合同义务时,应尽快通知对方,并提供以下证明材料:

a.相关自然灾害、社会事件或政府行为的官方公告或通知;

b.受影响方提交的不可抗力事件影响的情况说明;

c.其他双方认可的证明材料。

4.不可抗力对合同履行的影响:如果不可抗力事件持续发生,影响一方或双方无法履行合同义务,双方应协商确定合同的继续履行、部分履行或终止履行。

5.不可抗力事件的后果:由于不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,受影响方不承担违约责任。但双方应尽力克服不可抗力事件,恢复正常履行。

6.不可抗力事件的后果处理:不可抗力事件结束后,受影响方应立即恢复合同履行。如果不可抗力事件导致合同无法继续履行,双方应协商解决合同终止或解除的事宜。

第八条争议解决

1.争议解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均有权选择以下争议解决方式:

a.调解:可以向双方认可的第三方调解组织申请调解;

b.仲裁:可以向双方约定的仲裁机构申请仲裁;

c.诉讼:可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼的适用:如果双方选择仲裁或诉讼解决争议,双方应遵守相应的仲裁规则或诉讼法律,并按照约定支付相关费用。

3.仲裁裁决的执行:仲裁裁决作出后,双方应按照裁决结果履行义务。如果一方不履行仲裁裁决,另一方可以向人民法院申请强制执行。

4.诉讼判决的执行:诉讼判决生效后,双方应按照判决结果履行义务。如果一方不履行诉讼判决,另一方可以向人民法院申请强制执行。

5.争议解决的时间限制:双方在争议解决过程中,应确保争议尽快得到解决。自争议发生之日起,双方应在本合同约定的争议解决方式下,履行解决争议的义务。

6.争议解决过程中的保密义务:在争议解决过程中,双方应对与争议有关的保密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。

第九条其他条款

1.通知方式:双方应通过电子邮件、书面形式或其他双方认可的方式进行通知。任何通知均应被视为在发送之日生效。

2.合同变更:本合同的变更需双方协商一致,并以书面形式作出。合同变更自双方签署变更协议之日起生效。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致终止;

b.合同约定的施工期限届满;

c.合同约定的终止条件出现。

4.终止后的处理:合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成剩余的施工工作,并清理施工场地。

5.合同的完整性和独立性:本合同的任何部分无效或不可执行,不影响其他部分的效力。

6.合同的独立性:本合同独立于双方之间其他合同或协议,本合同的履行不影响其他合同或协议的效力。

7.合同的转让:未经对方同意,双方均不得将本合同的权利和义务转让给第三方。

第十条附则

1.附录:本合同附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

2.附件:附件包括但不限于设计方案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论