业主签订混凝土合同样本

业主签订混凝土合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于：

一、甲方拟在__________（具体地址）新建一座混凝土搅拌站，为确保混凝土搅拌站的建设质量，甲方决定委托乙方进行混凝土搅拌站的建设工程。

二、经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同内容

一、工程概况

1.工程名称：__________混凝土搅拌站建设工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程建设内容：__________

5.工程总投资：__________

二、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。

三、工程质量标准

1.乙方应严格按照国家有关质量标准和设计要求，确保工程质量。

2.工程质量评定标准参照国家相关法律法规和标准。

四、工程进度款支付

1.甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例及时间节点如下：

（1）工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）工程形象进度达到__________时支付合同总价的__________%；

（3）工程形象进度达到__________时支付合同总价的__________%；

（4）工程形象进度达到__________时支付合同总价的__________%；

（5）工程竣工验收合格后支付合同总价的__________%。

2.甲方在支付工程款时，应按照合同约定的时间和比例向乙方支付。

五、工程竣工验收

1.工程竣工后，甲方应组织有关单位进行竣工验收。

2.工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

第二条合同履行

一、乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

二、乙方在施工过程中，应遵守国家有关法律法规，确保施工安全。

三、乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

四、甲方在施工过程中，应配合乙方完成相关工作。

第三条违约责任

一、如乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。

二、如甲方未按照合同约定的时间、比例支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。

三、如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

第四条争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第五条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第六条合同附件

一、工程图纸

二、施工组织设计

三、工程量清单

四、合同协议书

五、其他有关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于：

一、甲方拟在__________（具体地址）新建一座混凝土搅拌站，为确保混凝土搅拌站的建设质量、进度和资金安全，甲方决定委托乙方进行混凝土搅拌站的建设工程，并聘请丙方作为监理方，对工程进行全过程监督。

二、经三方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同内容

一、工程概况

1.工程名称：__________混凝土搅拌站建设工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程建设内容：__________

5.工程总投资：__________

二、合同工期

1.合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。

三、工程质量标准

1.乙方应严格按照国家有关质量标准和设计要求，确保工程质量。

2.工程质量评定标准参照国家相关法律法规和标准。

四、工程进度款支付

1.甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例及时间节点如下：

（1）工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）工程形象进度达到__________时支付合同总价的__________%；

（3）工程形象进度达到__________时支付合同总价的__________%；

（4）工程形象进度达到__________时支付合同总价的__________%；

（5）工程竣工验收合格后支付合同总价的__________%。

五、工程竣工验收

1.工程竣工后，甲方应组织有关单位进行竣工验收。

2.工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

第二条合同履行

一、乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

二、乙方在施工过程中，应遵守国家有关法律法规，确保施工安全。

三、乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

四、丙方应严格按照国家相关法律法规和标准对工程进行全过程监督，确保工程质量、进度和资金安全。

第三条第三方责任

一、丙方作为监理方，负责对工程进行全过程监督，包括但不限于：

1.审查工程图纸、施工组织设计和工程量清单；

2.对工程进度、质量、资金进行监督；

3.对施工过程中发现的问题进行整改；

4.对工程竣工验收提出意见和建议。

二、丙方在履行职责过程中，应保持客观、公正，不得泄露甲方的商业秘密。

第四条甲方权益

一、甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

二、甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督和检查。

三、甲方有权要求丙方按照合同约定对工程进行全过程监督。

四、甲方有权要求乙方在工程延期时承担违约责任。

五、甲方有权要求丙方在履行职责过程中，对工程质量、进度、资金安全等问题进行整改。

第五条乙方违约及限制条款

一、如乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。

二、如乙方在施工过程中，违反国家有关法律法规，甲方有权要求乙方停止施工，并承担相应的法律责任。

三、如乙方在工程延期时，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的违约责任。

第六条争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效

本合同自三方签字盖章之日起生效。

第八条合同附件

一、工程图纸

二、施工组织设计

三、工程量清单

四、合同协议书

五、其他有关文件

第九条总结

第三方丙方的介入，旨在确保工程建设的质量、进度和资金安全，维护甲方的合法权益。本合同以甲方权益为主导，明确了甲方的权利和责任，同时增加了甲方的多种利益条款。乙方作为承包方，承担了相应的责任和义务，并增加了违约及限制条款。通过本合同的签订，甲方可确保混凝土搅拌站建设工程的顺利进行，实现项目的预期目标。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“材料供应商”）：__________

鉴于：

一、甲方拟在__________（具体地址）新建一座混凝土搅拌站，为保障材料供应的稳定性和质量，甲方决定委托丙方作为材料供应商，为混凝土搅拌站提供必要的原材料。

二、乙方作为承包方，负责混凝土搅拌站的建设工程。为确保材料供应与施工进度相匹配，甲乙双方同意签订本合同，并邀请丙方作为第三方参与，共同保障工程顺利进行。

三、经三方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同内容

一、材料供应

1.丙方负责向乙方提供混凝土搅拌站建设所需的原材料，包括但不限于水泥、砂石、钢材等。

2.丙方保证所供材料的质量符合国家相关标准，并确保材料供应的连续性。

二、合同工期

1.乙方应在__________年__________月__________日前完成混凝土搅拌站的建设工程。

2.丙方应按照施工进度提供材料，确保材料供应与施工进度相匹配。

三、材料价格及支付方式

1.丙方提供的材料价格按市场行情确定，具体价格由双方另行协商。

2.乙方应在材料进场验收合格后支付材料款，支付比例为合同总价的__________%。

四、工程验收

1.乙方完成混凝土搅拌站建设后，由甲方组织验收。

2.验收合格后，甲方应在__________日内支付剩余的材料款。

第二条第三方责任

一、丙方作为材料供应商，应承担以下责任：

1.按时、按质、按量供应材料；

2.对供应的材料质量负责，如有质量问题，丙方应承担相应的责任；

3.在材料供应过程中，如因丙方原因导致工程进度延误，丙方应承担相应的违约责任。

第三条乙方权益

一、乙方作为承包方，享有以下权利：

1.要求丙方按照合同约定提供材料；

2.对丙方提供的材料进行验收，如有质量问题，有权拒绝接收；

3.在材料供应过程中，如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。

第四条甲方违约及限制条款

一、如甲方未按合同约定支付材料款，乙方有权要求甲方支付违约金，并暂停施工；

二、如甲方未按合同约定组织工程验收，乙方有权要求甲方在__________日内完成验收；

三、如甲方在验收过程中提出不合理要求，乙方有权拒绝，并要求甲方在__________日内重新组织验收。

第五条争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条合同生效

本合同自三方签字盖章之日起生效。

第七条合同附件

一、材料供应清单

二、材料价格表

三、施工进度计划

四、合同协议书

五、其他有关文件

第八条总结

本合同以乙方权益为主导，旨在保障乙方的施工进度和材料供应质量。乙方通过明确丙方的供应责任和甲方的支付义务，确保工程顺利