景观围墙合同协议

景观围墙合同协议甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有景观围墙建设需求，乙方具备相关建设能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设景观围墙事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.景观围墙位置及范围景观围墙位于甲方指定的[具体地点]，东起[起始点坐标或标志物]，西至[终点坐标或标志物]，南起[起始边界描述]，北至[终止边界描述]。围墙所围合区域占地面积为[x]平方米，具体范围以现场实际测量为准。2.景观围墙设计要求围墙高度为[具体高度]厘米，采用[材质名称]材质，确保围墙坚固耐用、美观大方。围墙外立面应进行[具体装饰工艺，如仿石涂料、文化砖贴面等]处理，颜色为[指定颜色名称或色号]，与周边环境相协调。在围墙上应间隔设置[数量]个[造型设计，如中式花窗、欧式柱头等]，以增加围墙的观赏性。围墙基础采用[基础类型，如钢筋混凝土条形基础等]，基础埋深不小于[具体深度]厘米，以保证围墙的稳定性。3.景观围墙附属设施在围墙两端设置[大门数量及规格，如两扇电动伸缩大门，宽度为[x]米]，大门应具备[安全防护功能，如门禁系统、可视对讲等]，并与甲方现有安防系统相兼容。在围墙上每隔[x]米设置一个[照明灯具类型，如LED庭院灯]，灯具高度为[具体高度]厘米，确保围墙周边夜间照明充足。在围墙内侧每隔[x]米设置一个[植物种植池规格，如长[x]厘米、宽[x]厘米、高[x]厘米]，用于种植[植物品种，如蔷薇、三角梅等]攀援植物，增加围墙的绿化效果。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权根据实际情况对景观围墙的设计和建设方案提出变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更产生的额外费用。在乙方完成景观围墙建设并经验收合格后，有权按照本协议约定使用景观围墙。2.义务向乙方提供景观围墙建设所需的相关资料，包括但不限于场地现状图、规划设计要求等，并确保资料的真实性和准确性。协助乙方办理景观围墙建设过程中所需的相关审批手续，提供必要的协助和支持。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。在景观围墙建设期间，负责协调周边关系，确保施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。根据甲方提出的变更要求，有权要求甲方支付因变更产生的额外费用。2.义务按照本协议约定的设计要求、质量标准和施工期限，组织施工队伍进行景观围墙建设，确保工程质量达到优良标准。负责景观围墙建设所需材料和设备的采购、运输和保管，并确保材料和设备的质量符合设计要求和相关标准。在施工过程中，应遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。在景观围墙建设完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照国家有关规定和本协议约定，对景观围墙建设工程承担保修责任，保修期限为自工程竣工验收合格之日起[x]年。在保修期限内，如因乙方原因导致景观围墙出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。三、工程价款及支付方式1.工程价款本景观围墙建设工程的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含景观围墙建设所需的全部费用，除本协议约定的变更情况外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。景观围墙基础工程完成并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例1]作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。景观围墙主体工程完成并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例2]作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。景观围墙建设工程全部完成并经甲方及相关部门验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[结算款比例]作为结算款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在工程竣工验收合格后[x]个工作日内向甲方提交结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到结算报告及资料后[x]个工作日内完成审核，如无异议，则按照本协议约定支付结算款。工程总价款的[质量保证金比例]作为质量保证金，在保修期限届满后[x]个工作日内，如景观围墙无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、工程期限1.本景观围墙建设工程的开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[x]天。2.如因甲方原因导致工程延期开工或中途停工，工期相应顺延；如因乙方原因导致工程延期竣工，乙方应承担违约责任，每逾期一天，按照工程总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除本协议，乙方应按照工程总价款的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。3.在施工过程中，如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。五、质量标准及验收1.质量标准景观围墙建设工程应符合国家现行的相关工程质量验收规范和标准，以及本协议约定的设计要求。乙方应确保工程质量达到优良标准，如因乙方原因导致工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此产生的全部费用。2.验收工程竣工后，乙方应提前[x]天通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后[x]天内组织相关人员进行验收。验收内容包括景观围墙的位置、尺寸、高度、材质、装饰工艺、附属设施等是否符合本协议约定及相关标准。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见及时进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。甲方在验收过程中发现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[x]天内完成整改，并再次通知甲方进行验收。如乙方未在规定时间内完成整改，甲方有权自行或委托第三方进行整改，整改费用从乙方的工程款中扣除。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的价款及违约金，同时承担乙方因停工造成的损失。2.若乙方未按照本协议约定的设计要求、质量标准和施工期限完成景观围墙建设工程，应承担违约责任，按照工程总价款的[违约金额比例]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致景观围墙出现质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。4.如一方擅自解除本协议，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律