安装电线合同协议

安装电线合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行电线安装工程，乙方具备完成该工程的专业能力和资质，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方电线安装工程事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体工程名称]电线安装工程2.工程地点：[详细地址]3.工程内容根据甲方提供的设计图纸和要求，完成[具体区域]内的电线敷设工作，包括但不限于电线的选型、采购、铺设、连接、固定等。安装相关的配电箱、开关、插座等电气设备，并确保其安装位置准确、牢固，电气性能符合国家标准。对整个电线安装系统进行调试，确保其正常运行，能够满足甲方的用电需求。4.材料及设备要求乙方应使用符合国家标准的电线、电缆及电气设备，具体品牌、规格如下：电线：[电线品牌及型号规格]电缆：[电缆品牌及型号规格]配电箱：[配电箱品牌及型号规格]开关：[开关品牌及型号规格]插座：[插座品牌及型号规格]乙方所提供的材料及设备应具有质量合格证明文件，并在安装前提交给甲方进行审核。二、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和期限完成工程。有权对乙方提供的材料及设备进行检验，如发现不符合约定，有权要求乙方更换。2.义务向乙方提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并对资料的真实性、准确性负责。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，提供必要的施工条件，如施工现场的场地清理、临时水电接入等。按照合同约定的时间和方式支付工程款。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的资料和条件。在施工过程中，如遇不可抗力或甲方原因导致工程无法正常进行，有权要求顺延工期。2.义务按照国家相关标准、规范以及合同约定的要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。自行组织施工人员、设备和材料，严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，爱护甲方的财物，如有损坏，应照价赔偿。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照合同约定的期限和方式提交竣工资料，并配合甲方进行工程验收。三、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天4.工期顺延：如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素导致工程无法正常进行。甲方提出变更设计或增加工程量。因甲方原因造成的停工、窝工。其他非乙方原因导致工程延误的情况。四、工程款支付1.合同总价：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度达到[进度节点比例]时，甲方支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[验收款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余工程款的[质保金比例]作为质保金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.支付期限：甲方应在收到乙方付款申请后的[具体工作日]个工作日内进行审核并支付工程款。如逾期支付，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。五、质量标准及验收1.质量标准：本工程的质量标准应符合国家现行的电气安装工程施工及验收规范的要求，达到[具体质量等级]标准。2.验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关竣工资料。甲方应在收到乙方提交的竣工报告及资料后的[验收期限]个工作日内组织验收。甲方在验收过程中，如发现工程质量不符合约定，有权要求乙方进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改期限不计入工期。经甲方验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。如甲方在规定的验收期限内未组织验收或未提出异议，视为工程验收合格。六、质保期1.质保期期限：本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[质保期时长]年。2.质保期责任在质保期内，乙方应对工程质量负责。如因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应在接到甲方通知后的[维修期限]个工作日内免费进行维修或更换。质保期届满后，乙方应继续为甲方提供优质的售后服务，如甲方需要乙方进行维修或维护，乙方应按照市场价格收取费用。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款期限]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。若甲方未按照合同约定提供施工所需资料或条件，导致工程延误或无法正常进行的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一日，应按照合同总价的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期竣工期限]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款及承担相应的赔偿责任。若乙方擅自更换合同约定的材料及设备品牌、规格，甲方有权要求乙方更换回符合约定的材料及设备，并承担因此造成的工期延误及甲方损失。若乙方违反施工现场安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补