




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
专业暂估价施工合同7篇篇1甲方:XXXX有限公司乙方:XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在友好协商的基础上,就乙方向甲方承包XXXX工程(暂估价)施工事宜,达成如下协议,以资双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:XXXX工程(暂估价)施工1.2工程地点:XXXX1.3承包范围:详见附件一《XXXX工程(暂估价)施工范围》1.4承包方式:包工包料1.5质量等级:合格1.6工期:自乙方进场之日起XX天内完成全部施工内容。第二条甲方责任2.1负责办理施工相关的审批手续。2.2负责提供施工用水、电及施工场地。2.3按合同约定支付乙方工程款。第三条乙方责任3.1负责编制施工组织设计及施工进度计划,并报甲方审批。3.2负责按照施工图纸及施工规范进行施工,确保施工质量。3.3负责按照合同约定的工期完成施工任务。3.4负责提供施工过程中的相关技术资料和验收资料。3.5负责保修期内的维修服务工作。第四条工程价款及支付方式4.1本工程暂估价总金额为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。4.2甲方应按照以下节点向乙方支付工程款:4.2.1乙方进场后XX天内,甲方支付乙方暂估价总金额的XX%;4.2.2乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后XX天内,甲方支付乙方暂估价总金额的XX%;4.2.3乙方提供完整的竣工验收资料后XX天内,甲方支付乙方暂估价总金额的XX%。4.3甲方应将工程款支付至乙方指定的银行账户。第五条验收与保修5.1乙方完成全部施工内容后,应向甲方提交验收申请报告及相关验收资料。5.2甲方应在收到乙方的验收申请报告及验收资料后XX天内,组织相关人员进行验收。5.3验收合格后,双方应签署验收报告,并办理验收手续。5.4本工程保修期为XX年,自验收合格之日起计算。保修期内,乙方应提供维修服务工作。第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付乙方工程款的,自逾期付款之日起,按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。6.2乙方未按合同约定的工期完成施工任务的,自逾期完工之日起,按暂估价总金额的XX‰向甲方支付违约金。6.3乙方施工质量不符合设计及施工规范要求的,负责无偿返工,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。6.4乙方未按合同约定提供完整的竣工验收资料的,自逾期提供之日起,按暂估价总金额的XX‰向甲方支付违约金。第七条争议解决7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的,应首先通过友好协商的方式解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他合同义务双方均应继续履行。7.3争议解决后,双方应执行仲裁或判决结果,继续履行合同义务。第八条其他事项8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。8.2未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同内容冲突的,以补充协议为准。8.3本合同附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。如附件与本合同内容冲突的,以附件为准。篇2甲方(发包方):XXXXXX公司乙方(承包方):XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在施工过程中的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:XXXXXX暂估价施工项目2.工程地点:XXXXXX3.工程内容:暂估价施工,包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程等4.承包范围:具体详见附件一《工程承包范围及工程量清单》二、合同工期1.开工日期:XXXX年XX月XX日2.竣工日期:XXXX年XX月XX日3.合同工期:XX天三、质量标准1.本工程质量应达到国家相关规范及标准要求,具体详见附件二《工程质量标准及验收规范》2.乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工,确保工程质量符合要求。四、合同价款1.本合同暂估价施工项目的总价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整),具体详见附件三《工程承包价格及支付方式》2.甲方应按照合同约定的支付方式及时支付乙方工程款。五、付款方式1.乙方完成工程量清单中约定的各项内容后,应向甲方提交完整的结算资料。2.甲方在收到乙方结算资料后,应及时进行审核并支付相应的工程款。3.付款方式:银行转账或支票,具体详见附件三《工程承包价格及支付方式》六、验收与保修1.工程竣工后,乙方应按照国家相关规范及标准要求进行验收,并出具验收报告。2.甲方应及时组织相关人员进行验收,并在验收合格后及时办理竣工结算手续。3.本工程保修期为XX年,自竣工验收之日起计算。在保修期内,乙方应履行保修义务,对因施工质量原因造成的损坏进行免费维修。保修期满后,如需继续合作,可另行签订合同。七、双方权利与义务1.甲方权利与义务:(1)甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款。(2)甲方应提供必要的施工条件,如水电、场地等。(3)甲方应监督乙方的施工质量及进度,确保工程顺利进行。2.乙方权利与义务:(1)乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工,确保工程质量符合要求。(2)乙方应合理安排施工进度,确保按时完成施工任务。(3)乙方应遵守国家相关法律法规及甲方公司的规章制度,文明施工、安全生产。(4)乙方应在保修期内履行保修义务,对因施工质量原因造成的损坏进行免费维修。八、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付乙方工程款,应承担相应的违约责任。具体详见附件四《违约责任及赔偿规定》2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担相应的违约责任。具体详见附件四《违约责任及赔偿规定》3.因一方违约导致另一方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。具体详见附件四《违约责任及赔偿规定》九、争议解决1.双方在履行本合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商的方式解决;协商不成的,可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他合同义务双方仍应继续履行。具体详见附件五《争议解决及适用法律》十、其他事项1.本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。自双方签字盖章之日起生效。具体详见附件六《合同生效与终止》2.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。具体详见附件六《合同生效与终止》3.本合同中的附件均为合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。具体详见附件七《附件效力及修改》篇3甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上,就甲方委托乙方对_________项目进行专业暂估价施工的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程内容:_________二、暂估价施工范围1.乙方需对甲方提供的施工图纸进行仔细审查,并对工程内容进行暂估价施工。暂估价施工范围包括但不限于以下几个方面:(1)基础工程;(2)主体结构;(3)建筑装饰装修;(4)建筑设备;(5)其他附属设施。2.乙方需根据暂估价施工结果,向甲方提供详细的暂估价报告,包括暂估价计算书、材料设备清单等。三、暂估价施工期限1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进行暂估价施工,施工期限自合同签订之日起至暂估价报告完成之日止。2.甲方应给予乙方足够的施工时间,确保暂估价施工能够顺利完成。四、暂估价施工费用及支付方式1.暂估价施工费用由甲方承担,具体费用根据暂估价报告确定。2.甲方应在合同签订后向乙方支付暂估价施工费用。支付方式一般为银行转账或其他双方约定的支付方式。五、质量保证及验收标准1.乙方应确保暂估价施工结果的真实性和准确性,符合相关法律法规的规定。2.甲方在收到暂估价报告后,应尽快进行验收。验收标准为乙方提供的施工图纸和暂估价报告。3.如甲方对暂估价报告有异议,应在收到报告后5个工作日内向乙方提出书面意见,乙方应及时进行修正或补充。六、违约责任及赔偿标准1.乙方如未能按时完成暂估价施工任务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准根据双方协商确定。2.甲方如未能按时支付暂估价施工费用,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准根据双方协商确定。七、争议解决方式及管辖法院1.如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的管辖法院为_________人民法院。八、合同生效时间及终止条件1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前,双方应确保合同条款的完整性和准确性。2.合同终止条件为:_________。如发生合同终止情况,双方应友好协商解决相关事宜。九、其他约定事项1.乙方应确保在暂估价施工过程中,遵守相关法律法规的规定,不得泄露甲方的商业机密。如有违反,乙方应承担相应的法律责任。2.甲方应给予乙方必要的支持和配合,确保暂估价施工能够顺利进行。如因甲方原因导致施工延误或无法完成,甲方应承担相应的责任。3.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇4发包方(简称甲方):XXX,联系方式:XXXX,地址:XXXX。承包方(简称乙方):XXX,联系方式:XXXX,地址:XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:XXXX2.工程地点:XXXX3.工程承包方式:暂估价施工承包4.工程范围和内容:XXXX第二条合同工期1.本合同签订后,乙方应尽快安排人员进场施工,施工期XX个月。2.因下列原因造成工期延误,乙方不承担责任:(1)工程量变化或设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方原因。第三条工程质量及验收1.乙方应建立质量检查制度,确保工程质量。2.乙方应按工程进度,分阶段提出质量检验计划,办理质量验收手续。甲方或其代表应及时参加验收,并签字确认。不能按时参加验收时,应通知乙方,并约定验收时间。3.工程质量不符合设计要求时,乙方应按要求进行整改。4.双方对工程质量有争议时,可请质量监督部门仲裁。仲裁结果作为双方解决争议的依据。仲裁费用由仲裁的败方承担。仲裁期间不得影响施工。第四条工程价款及结算方式1.本工程采用暂估价施工承包方式,暂估价总额为人民币XX元(大写:XX元)。该暂估价总额仅作为甲方支付工程款的依据,实际结算时以双方确认的工程量乘以单价为准。2.乙方完成工程进度计划并经验收合格后,甲方应按进度支付工程款。具体支付时间和金额由双方协商确定。3.工程竣工验收合格后,乙方应提交结算资料,甲方应在收到结算资料后尽快进行结算审核。审核通过后,甲方应支付乙方剩余工程款。4.甲方在支付工程款时,有权对乙方的资金去向进行监督,确保专款专用。乙方应配合甲方进行资金监管工作。第五条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程款或履行其他义务,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给乙方造成的经济损失。2.乙方若不按合同约定完成施工任务或存在其他违约行为,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的经济损失。3.因一方违约导致合同无法继续履行时,违约方应赔偿另一方因合同解除所造成的全部损失。第六条争议解决方式1.本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.诉讼过程中产生的诉讼费用、保全费用等相关费用由败诉方承担。判决胜诉方有权要求败诉方支付相应的律师费用、调查取证费用等合理费用。3.本合同的所有争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中应遵守相关法律法规的规定。如有违反法律法规的行为,违约方应承担相应的法律责任。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应认真履行各自的义务。未经协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本合同。2.若因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行时,双方可以协商解除合同。协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼要求解除合同。但因此给双方造成的经济损失应由双方共同承担。3.本合同在履行过程中如遇到未尽事宜或特殊问题需解决时,双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条其他约定事项1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产和人员安全。如因乙方原因导致甲方财产或人员受损的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.甲方在验收过程中发现工程质量不符合要求的部位需要整改时应及时通知乙方整改合格后再进行验收确认;若未经验收确认擅自使用而影响工程质量或造成其他后果的由甲方自行负责并承担相应损失和费用;若影响工程质量或造成其他严重后果的由甲方和乙方共同协商处理并承担相应的责任和损失费用(包括但不仅限于直接损失和间接损失)。3.竣工验收后乙方在保修期内必须提供必要的维修服务若因乙方原因造成质量问题由乙方负责维修并承担相应费用若因甲方原因造成质量问题由甲方自行负责维修并承担相应费用(包括但不仅限于直接损失和间接损失)。保修期结束后若甲方需要继续委托乙方进行维护维修的双方应另行签订维护维修协议并明确相关费用和责任等事宜。篇5甲方:XXXXXX有限公司乙方:XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市装饰装修的特点,遵循自愿、公平、诚实、信用的原则,双方对本工程的施工事项协商一致,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:XXXXXX装饰装修工程2.工程地点:XXXXXX3.承包范围:详见附件1《装饰装修施工项目确认表》。4.承包方式:详见附件1《装饰装修施工项目确认表》。5.合同工期:详见附件1《装饰装修施工项目确认表》。6.工程质量:详见附件1《装饰装修施工项目确认表》。7.工程造价:详见附件1《装饰装修施工项目确认表》。二、甲方工作1.向乙方提供施工所需的水、电等设施及材料,施工期间处于正常状态。2.负责办理本工程各种合法手续。3.按期支付工程款。4.负责组织乙方和有关部门进行竣工验收。三、乙方工作1.负责提供装饰装修方案及预算,经甲方确认后严格按方案施工。2.负责向甲方提供工程进度情况。3.负责按照有关工艺要求进行施工。4.负责所供材料的搬运工作。5.负责竣工验收工作。四、材料供应及设备管理1.凡由乙方提供的材料,经甲方确认后,由乙方购买,并由乙方承担材料运输费用。甲方需要变更材料时,应书面通知乙方,并承担材料运输费用。2.乙方采购的材料应符合国家相关标准,如因材料质量问题造成返工,乙方应承担全部责任。甲方对材料有疑问的,可向乙方提出,乙方应及时给予答复。3.乙方自带施工所需工具,并承担其费用。甲方需要借用乙方工具时,应书面通知乙方,并承担工具使用费。4.乙方在施工过程中,应节约用水用电,并承担相关费用。甲方需要使用水或电时,应提前通知乙方,并承担相关费用。5.乙方在施工过程中,应合理使用材料,严禁超标准用料。甲方如发现乙方有超标准用料时,可要求乙方立即停止超标准用料行为,并承担超标准用料费用。甲方如需要变更设计时,应提前通知乙方,并承担设计变更费用。6.甲方如需对材料进行检验时,可自行检验或委托有关机构进行检验。如甲方自行检验时,应在验收前通知乙方参加验收;如甲方委托有关机构进行检验时,应在合同中约定有关机构的名称及检验费用承担方。7.乙方应妥善保管材料及设备,如因保管不善造成损失时,应承担全部责任。甲方需要使用时,应提前通知乙方并办理相关手续。8.甲方需要更换材料或设备时,应提前通知乙方并办理相关手续。如因更换材料或设备造成损失时,应由甲方承担全部责任。但因乙方原因造成更换材料或设备时除外。9.乙方在施工过程中应遵守国家有关安全规定和操作规程,如因违反规定造成损失时由乙方承担全部责任。甲方需要监督时可以随时监督但不得干扰乙方的正常工作秩序。10.乙方在施工过程中应注意保护环境卫生及现场整洁并承担由此产生的费用和责任;甲方需要保持环境卫生及现场整洁时应提前通知乙方并办理相关手续。11.乙方在施工过程中应注意节约用水用电及减少噪音污染并承担由此产生的费用和责任;甲方需要节约用水用电及减少噪音污染时应提前通知乙方并办理相关手续。12.乙方在施工过程中应注意防火防盗及防止其他事故发生并承担由此产生的费用和责任;甲方需要防火防盗及防止其他事故发生时应提前通知乙方并办理相关手续。13.乙方的施工人员必须遵守甲方物业管理的相关规定并承担由此产生的费用和责任;如因乙方的施工人员违反规定造成损失时由乙方承担全部责任。但因甲方原因造成损失时除外。14.在施工过程中如发生争议或纠纷时双方应友好协商解决;协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决。但因一方违约导致另一方损失时应由违约方承担全部责任。15.本合同所涉及的所有费用均以人民币进行结算并以银行转账方式支付给对方指定账户或通过其他双方认可的方式进行支付给对方指定账户(具体支付方式详见附件2《装饰装修施工合同补充条款》)。任何一方不得以任何理由要求对方以现金或其他形式支付任何费用篇6甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上,就甲方暂估价施工工程,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程内容:_________4.工程造价:暂估价_________元。二、施工期限1.开工日期:_________年_________月_________日。2.竣工日期:_________年_________月_________日。3.合同工期:_________天。三、工程质量1.工程质量标准:按照《建设工程质量评价标准》及相关行业标准执行。2.工程质量要求:达到优良标准。四、施工承包方式1.承包方式:采用包工包料的方式,由乙方负责采购施工所需的全部材料和设备。2.材料和设备要求:按照甲方提供的规格、型号和品牌进行采购,确保质量符合要求。五、工程造价及支付方式1.工程造价:暂估价_________元。具体造价根据实际完成的工程量进行调整。2.支付方式:银行转账。甲方在签订合同后支付乙方工程款的XX%作为预付款,即_________元;工程竣工验收合格后支付剩余款项,即_________元。六、甲方责任与义务1.负责办理工程建设的全部合法手续,确保施工顺利进行。2.负责提供施工所需的水、电等基础设施。3.负责对施工质量进行监督和管理,确保施工质量符合要求。4.负责按照合同约定支付乙方的工程款。七、乙方责任与义务1.负责制定施工方案,确保施工方案的合理性和可行性。2.负责按照施工方案进行施工,确保施工进度和质量符合要求。3.负责对施工过程中的安全问题进行管理和控制,确保施工过程的安全。4.负责在竣工验收合格后,按照合同约定向甲方交付工程。八、违约责任及赔偿损失1.甲方违约:若甲方未按照合同约定支付乙方的工程款,则乙方有权要求甲方按照中国人民银行同期贷款利率支付利息损失。同时,甲方还需承担因违约给乙方造成的其他损失。2.乙方违约:若乙方未按照合同约定完成施工任务,则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。九、争议解决及法律适用1.争议解决:甲乙双方在履行合同过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他条款仍应继续履行。2.法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如果本合同中的任何条款与现行法律法规相抵触,则以法律法规为准。篇7合同编号:XXXX甲方(发包人):XXXX,地址:XXXX,电话:XXXX,法定代表人:XXXX。乙方(承包人):XXXX,地址:XXXX,电话:XXXX,法定代表人:XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方暂估价施工事项达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:XXXX2.工程地点:XXXX3.工程内容:暂估价施工,具体施工范围以甲方书面通知为准。4.工程质量:按国家相关规范及甲方要求执行。二、合同工期1.暂估价施工合同签订后,乙方应在接到甲方开工通知后XX个工作日内进场施工。2.施工工期自开工之日起至竣工验收合格之日止,具体工期以甲方书面通知为准。3.乙方应在合同工期内完成施工任务,如因特殊原因需延期,应提前向甲方提出书面申请,经批准后方可延期。三、暂估价施工价格及支付方式1.暂估价施工价格按照《XX市建设工程造价管理办法》及《XX市建设工程计价定额》的相关规定执行。具体价格以甲方书面通知为准。2.甲方在签订合同后,向乙
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 油槽施工方案怎么写
- 项目任务分配最佳实践试题及答案
- 微生物生成物的检验技术与试题及答案
- 粮食储备的紧急调配机制考核试卷
- 2024年项目管理应对突发事件试题及答案
- 项目质量控制过程中的挑战试题及答案
- 煤炭批发商品牌建设与推广考核试卷
- 2024年项目管理全时期试题及答案
- 水利施工机械管理考核试卷
- 渔船自动导航系统考核试卷
- 2024新沪教版英语初一上单词表
- SF-36生活质量调查表(SF-36-含评分细则)
- 后勤管理安全生产培训内容122页PPT课件
- 直销人必备—目标与计划
- 等离子体光谱诊断实验报告
- COMMERCIAL INVOICE 商业发票
- 永磁吸盘使用方法及安全事项
- 哈萨克斯坦2050战略总统国情咨文(中文版)
- 接待手册(范本)
- 还款证明(四种格式)
- 分管教学副校长在期中质量分析会上的发言教学文稿
评论
0/150
提交评论