安防建设工程合同协议

安防建设工程合同协议甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有安防建设工程的需求，乙方具备相关的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方安防建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[安防建设工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求监控系统：在甲方指定的各个区域安装高清网络摄像机，包括但不限于出入口、主要通道、重要场所等，共计[x]台。摄像机应具备[具体功能要求，如高清画质、夜视功能、智能分析等]，确保对整个区域进行全面、清晰的监控覆盖。配置相应的网络硬盘录像机，要求具备[存储容量、存储时长等具体参数]的存储能力，能够稳定存储监控视频数据。搭建监控网络，确保摄像机与网络硬盘录像机之间以及整个监控系统与甲方现有网络的稳定连接，网络带宽应满足[具体带宽要求]，以保证视频数据的流畅传输。报警系统：安装入侵报警探测器，包括红外探测器、门磁探测器等，在建筑物的周边、门窗等关键部位合理布局，共计[x]个。探测器应具备高灵敏度、稳定性强的特点，能够及时准确地检测到非法入侵行为。配置报警主机，要求具备与各类探测器兼容、可实现多种报警方式（如声光报警、短信报警、电话报警等）的功能，能够对报警信号进行实时处理和传输。与甲方指定的报警接收中心建立可靠的通讯连接，确保报警信息能够及时准确地发送至接收中心，报警响应时间应不超过[具体时长]。门禁系统：在甲方各出入口安装门禁设备，包括读卡器、电控锁、门禁控制器等，共计[x]套。门禁设备应具备多种开门方式（如刷卡、密码、指纹识别等），满足不同人员的出入管理需求。建立门禁管理系统，能够对人员出入权限进行灵活设置和管理，记录所有人员的出入时间、地点等信息，并可与甲方现有的人员管理系统进行数据对接。系统集成：将监控系统、报警系统、门禁系统进行集成，实现各子系统之间的联动控制。例如，当报警系统触发报警时，监控系统能够自动切换到相应区域进行实时监控，门禁系统能够自动锁定相关出入口。提供一套统一的安防管理软件平台，甲方管理人员可通过该平台对整个安防系统进行集中管理和控制，包括设备状态查看、视频回放、报警处理、权限设置等功能。二、合同价款及支付方式1.合同价款本工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本合同约定的全部工程内容所需的设备采购、安装调试、工程施工、系统集成、软件授权、培训、售后服务等一切费用，除因甲方提出的工程变更外，不因任何因素调整。2.支付方式预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：在工程施工进度达到[具体进度节点，如监控系统设备安装完成、报警系统布线完成等]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的[x]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。验收款：工程全部完工并通过甲方组织的竣工验收后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[x]%作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保金：合同总价款的[x]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期满且乙方无任何质量问题及违约行为，甲方在质保期满后[x]个工作日内一次性无息支付给乙方。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工程施工进度、质量等进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权在乙方违反合同约定时，要求乙方承担违约责任并采取相应的补救措施。在工程竣工验收合格后，有权使用本合同约定的安防建设工程系统。2.义务向乙方提供开展工程所需的相关资料和文件，包括但不限于建筑物平面图、现有网络拓扑图等，并协助乙方进行现场勘查。按照本合同约定的支付方式和时间节点向乙方支付合同价款。为乙方的工程施工提供必要的便利条件，包括但不限于施工现场的临时水电供应、设备材料存放场地等。组织相关人员对工程进行验收，并及时签署验收文件。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付合同价款。在工程施工过程中，有权根据现场实际情况提出合理的工程变更建议，但需经甲方书面同意。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停工程施工，并要求甲方承担相应的责任。2.义务按照国家相关标准、规范以及本合同约定的工程内容和要求，组织专业人员进行工程施工，确保工程质量达到优良标准。负责本工程所需设备、材料的采购、运输、安装调试等工作，所采购的设备、材料应符合国家质量标准和合同约定的品牌、规格、型号等要求，并提供相应的质量证明文件。在工程施工过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。工程完工后，负责对整个安防系统进行调试、试运行，确保系统正常运行，并在试运行期间提供技术支持和维护服务。为甲方提供不少于[x]天的免费培训服务，使甲方相关人员能够熟练掌握安防系统的操作和管理技能。在质保期内，负责对本合同约定的安防建设工程系统进行免费维护、保养、维修，及时处理系统出现的故障和问题，确保系统稳定运行。质保期内，乙方应在接到甲方维修通知后[x]小时内做出响应，[x]个工作日内到达现场进行维修（不可抗力因素除外）。四、工程工期1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于开工之日起[x]个工作日内竣工。3.工期延误因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此增加的费用。因乙方原因导致工程延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金；延误超过[x]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工程延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，乙方不承担违约责任。五、工程质量及验收1.工程质量标准本工程应符合国家现行的安防工程相关质量验收规范和标准，以及本合同约定的具体要求。乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。2.验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方组织验收。甲方在接到乙方验收通知后，应在[x]个工作日内组织相关人员进行验收。验收内容包括工程施工质量、设备运行情况、系统功能实现等方面。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担，整改时间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的支付方式和时间节点向乙方支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。若甲方擅自对工程内容进行变更或增加，导致乙方费用增加或工期延误的，应承担相应的赔偿责任。若甲方未按照合同约定提供必要的协助和便利条件，导致乙方无法正常施工或工程延误的，应承担相应的责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的工程内容、质量标准和工期要求完成工程施工，应承担违约责任，负责整改直至达到合同要求，并按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。若乙方所提供的设备、材料不符合国家质量标准和合同约定的要求，乙方应负责免费更换合格产品，并承担因此给甲方造成的损失。若乙方在质保期内未按照合同约定履行维修、保养义务，每逾期一天，应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金；因乙方原因导致系统故障给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方违反本合同约定的保密义务，应向甲方支付合同总价款的[x]%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起[x]年。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协