工期理赔合同协议

工期理赔合同协议甲方（委托方）：姓名/名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（受托方）：姓名/名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方因[项目名称]（以下简称"本项目"）需要，委托乙方就本项目工期理赔相关事宜提供专业服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.服务内容乙方接受甲方委托，负责对本项目工期延误的原因、责任进行调查、分析，并协助甲方整理、收集相关证据，以向相关方主张工期理赔。具体包括但不限于对项目施工过程中的各项文件、记录、会议纪要等资料进行审查；与项目相关各方（如施工方、监理方、供应商等）进行沟通、协调，了解实际施工情况；根据调查结果，撰写工期理赔报告，明确工期延误的事实、原因、责任划分以及索赔金额等，并提供相应的法律建议和支持。2.项目概况项目名称：[项目名称]项目地点：[项目具体地点]项目内容及规模：[详细描述项目的具体工程内容、建筑面积、层数、结构形式等]合同工期：[计划开工日期]至[计划竣工日期]，总工期为[x]天。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定的服务内容和标准，及时、有效地开展工期理赔相关工作。有权对乙方的工作进展进行监督和检查，提出合理的意见和建议。在乙方完成工期理赔报告后，有权根据报告内容决定是否采纳乙方的建议，并采取相应的索赔措施。2.义务向乙方提供与本项目工期理赔相关的全部资料，包括但不限于项目合同文件、施工图纸、施工进度计划、工程变更通知、会议纪要、往来函件、付款凭证等，并确保所提供资料的真实性、完整性和合法性。协助乙方与项目相关各方进行沟通、协调，提供必要的便利条件，确保乙方能够顺利开展工作。按照本合同约定向乙方支付服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料，并在必要时要求甲方协助与项目相关各方进行沟通、协调。根据本合同约定及工作需要，自主安排工作进度和工作方式，但应确保工作质量和工作效率。在完成工期理赔工作后，有权按照本合同约定获得服务费用。2.义务组建专业的工作团队，配备具有丰富经验和专业知识的人员负责本项目工期理赔工作，并确保工作团队具备履行本合同所需的资质和能力。严格按照本合同约定的服务内容和标准，认真、负责地开展工期理赔相关工作，对工作成果的真实性、准确性和合法性承担法律责任。定期向甲方汇报工作进展情况，及时沟通工作中出现的问题，并根据甲方的意见和建议调整工作方案。在工作过程中，保守甲方的商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露。三、服务费用及支付方式（一）服务费用1.双方约定，甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.服务费用包含乙方为完成本项目工期理赔工作所需的全部费用，包括但不限于调查费、资料费、差旅费、律师费（如有）、报告编制费等。（二）支付方式1.合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。2.乙方完成工期理赔报告初稿，并经甲方审核通过后[x]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。3.乙方根据甲方意见修改完善工期理赔报告，并提交最终报告后[x]个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费用，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工作成果交付1.乙方应在本合同签订后[x]个工作日内制定详细的工作计划，并提交给甲方审核。工作计划应明确工作步骤、时间节点、责任人等内容。2.乙方应在工作计划确定的时间节点内完成各项工作任务，并向甲方提交阶段性工作成果报告。阶段性工作成果报告应包括工作进展情况、发现的问题及解决措施、下一步工作计划等内容。3.乙方应在完成全部工期理赔工作后[x]个工作日内向甲方提交正式的工期理赔报告。工期理赔报告应包括但不限于以下内容：项目概况，包括项目名称、地点、内容及规模、合同工期等；工期延误的事实描述，包括实际开工日期、实际竣工日期、各阶段关键节点的延误情况等；工期延误原因分析，明确导致工期延误的责任方（如施工方、发包方、不可抗力等）及具体原因；责任划分，根据相关法律法规和合同约定，明确各方对工期延误应承担的责任比例；索赔金额计算，详细说明索赔金额的计算依据和计算方法，包括但不限于人工窝工费、机械台班停滞费、管理费、利润等；证据清单，列出支持工期理赔报告的各项证据材料，包括但不限于合同文件、施工记录、往来函件、会议纪要等；法律建议，根据调查结果和责任划分，提供关于甲方主张工期理赔的法律建议和可能面临的法律风险及应对措施。工期理赔报告应采用书面形式，并加盖乙方公章。乙方应同时向甲方提供电子文档一份。五、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用对方的保密信息。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起[x]年。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的服务费用及违约金，同时乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.若乙方未按照本合同约定的服务内容、标准和时间节点完成工作任务，每逾期一日，应按照服务费用的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.若乙方提供的工期理赔报告存在虚假内容或重大遗漏，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方应退还甲方已支付的全部服务费用，并按照服务费用的[x]%向甲方支付违约金。4.任何一方违反本合同的保密条款，应向对方支付违约金人民币[x]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目工期理赔工作完成并结清全部服务费用之日止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖