室外安装劳务合同协议

室外安装劳务合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行室外安装工程，乙方具备相应的劳务承包资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方室外安装劳务工程事宜协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体室外安装工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：包括但不限于[具体室外安装项目，如建筑物外立面门窗安装、室外管道铺设、室外照明系统安装等，逐一详细列举]。乙方应按照国家及地方现行的相关施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。4.工程规模：[描述工程的规模，如建筑面积、安装设备数量等]二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬：本工程劳务报酬采用[固定总价/单价包干等具体计价方式]，共计人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价格为含税价，包含乙方完成本合同约定的全部工作内容所需的劳务费用、管理费、利润、税金及其他一切相关费用。如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化的，按照以下方式调整：[详细说明调整的具体规则，如按实结算、根据固定单价调整等]。2.支付方式：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付劳务报酬的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成[具体工程进度节点，如基础安装完成、主体安装完成等]并经甲方及监理单位验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付劳务报酬的[x]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程全部完工且通过竣工验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至劳务报酬的[x]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。剩余劳务报酬的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]个月后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内一次性无息支付给乙方，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况及相关法律法规的规定，对工程内容、施工进度、质量标准等进行调整和变更，但应提前通知乙方。有权按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬。2.义务：向乙方提供施工所需的相关图纸、技术资料及施工场地，并保证施工场地具备施工条件。负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照本合同约定及时支付劳务报酬。对乙方提交的施工方案、技术措施等进行审核，并在合理时间内给予答复。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定提供施工所需的相关图纸、技术资料及施工场地。有权按照本合同约定获得劳务报酬。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致工程无法正常进行的，有权要求甲方给予合理的工期顺延及相应的费用补偿。2.义务：具备完成本工程所需的劳务资质和人员资格证书，并向甲方提供相关证明文件。按照国家及地方现行的相关施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸和技术要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工计划和安全保障措施，并报甲方备案。严格按照施工计划组织施工，确保工程按时完工。负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中的环境保护工作，遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。按照甲方要求及时提交施工进度报告、质量检验报告等相关资料。妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料及其他相关文件，工程完工后如数返还甲方。未经甲方书面同意，不得擅自将上述文件提供给第三方或用于本工程以外的其他项目。负责施工过程中所需的材料、设备的采购、运输、保管及使用，但材料、设备的质量应符合国家及地方现行标准和甲方要求。乙方应自行承担其施工人员的工资、福利、社会保险等费用，并按时足额发放，不得拖欠。如因乙方原因导致其施工人员发生劳动纠纷，由乙方承担全部责任。四、工程工期1.开工日期：本工程计划于[具体开工日期]开工，乙方应在接到甲方书面开工通知后[x]日内组织人员和设备进场施工。2.竣工日期：本工程计划于[具体竣工日期]竣工，总工期为[x]日历天。3.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延。甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照本合同劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金。如乙方延误工期超过[x]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，经双方协商一致，可以顺延工期。乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应达到国家及地方现行的相关施工规范、质量验收标准的合格等级。乙方应建立质量管理体系，严格按照施工规范和质量标准组织施工，确保工程质量。2.质量验收：乙方在每完成一道工序后，应提前通知甲方及监理单位进行质量验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方及监理单位进行竣工验收。甲方应在接到乙方竣工验收申请后[x]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位提出的整改意见进行整改，直至达到合格标准，整改费用由乙方自行承担。整改完成后，乙方应重新提交竣工验收申请，甲方应在接到申请后[x]个工作日内再次组织验收。工程竣工验收合格后，乙方应按照国家及地方有关规定提交工程竣工资料，并办理工程移交手续。工程竣工资料应包括但不限于施工图纸、技术资料、施工记录、质量检验报告、竣工图等，资料应真实、完整、有效。六、安全施工1.安全责任：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育培训，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行救援，并及时通知甲方及相关部门。乙方应承担事故的全部责任，包括但不限于事故造成的人员伤亡、财产损失、赔偿费用、罚款等。2.安全防护措施：乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。施工人员应正确佩戴和使用安全防护用品，遵守安全操作规程。3.安全检查：甲方有权对乙方施工现场的安全情况进行检查，如发现安全隐患，乙方应立即整改。如乙方未按照甲方要求进行整改，甲方有权责令乙方停工整顿，由此造成的损失由乙方承担。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定及时支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。如甲方未按照本合同约定提供施工所需的相关图纸、技术资料及施工场地，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍达不到合格标准的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照本合同劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金。如乙方未按照本合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应按照本合同劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金。如乙方延误工期超过[x]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照本合同劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金。如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本合同劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等