建筑装模合同协议

建筑装模合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行[具体建筑项目名称]的建设工程，需要乙方提供建筑装模服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担建筑装模工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体建筑项目名称]建筑装模工程2.工程地点：[详细地址]3.工程规模：[建筑面积、层数、结构类型等详细描述]4.工程内容：按照施工图纸及相关规范要求，完成建筑主体结构的模板制作、安装、拆除工作，包括但不限于柱、梁、板、墙等模板的支设与拆除。模板材料的吊运、周转及清理。配合甲方及其他相关施工单位进行与模板工程有关的各项工作，确保工程顺利进行。二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程的建筑装模工作，即乙方负责提供完成本工程所需的全部模板材料、人工、机械设备、周转材料及其他相关费用。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]，具体以甲方书面通知为准。2.竣工日期：[预计竣工日期]，具体竣工日期根据工程实际进度及甲方要求确定。3.总日历天数：[工期天数]4.工期顺延：因不可抗力因素导致工程无法正常施工的，工期相应顺延。不可抗力因素包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、拆迁、禁令等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）以及其他不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延。甲方原因包括但不限于设计变更、图纸延误、指令错误、未按合同约定提供施工条件等。因设计变更或工程量增加导致乙方需要延长工期的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因乙方自身原因导致工期延误的，工期不顺延，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。如因乙方原因导致工期延误超过[约定延误天数]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。四、质量标准1.乙方应严格按照国家现行的建筑施工规范、质量验收标准以及施工图纸的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.模板工程的具体质量要求如下：模板的材质、规格、尺寸应符合设计及规范要求，表面应平整、光洁，无裂缝、变形等缺陷。模板的安装应牢固、平整、垂直，拼缝严密，不漏浆，相邻模板表面高差不应超过[规定高差]mm。模板的拆除应严格按照施工规范要求的强度标准进行，拆除过程中应注意保护混凝土表面及棱角，不得因拆除模板而造成混凝土缺棱掉角、开裂等质量问题。乙方应在每道工序完成后，及时通知甲方进行质量检查验收，未经甲方验收合格，不得进行下一道工序施工。如因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此合同总价为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：预付款：合同签订后[预付款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[进度款申报日期]向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在[进度款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付当月已完工程量价款的[进度款支付比例]。竣工验收款：工程竣工验收合格后[竣工验收款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[竣工验收款支付比例]。结算款：工程竣工验收合格且乙方提交完整的竣工结算资料后[结算款支付期限]个工作日内，甲方完成结算审核工作，经双方确认结算金额后，在[结算款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付至结算金额的[结算款支付比例]，留结算金额的[质量保证金比例]作为质量保证金。质量保证金：质量保证金期限为自工程竣工验收合格之日起[质量保证金期限]个月。质保期满后，如无质量问题，甲方在[质量保证金返还期限]个工作日内将质量保证金无息返还给乙方。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况对施工方案、施工工艺等提出调整要求，乙方应予以配合。按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。在乙方违反合同约定或工程质量、进度不符合要求时，有权采取相应的措施，包括但不限于扣除工程款、解除合同等，并要求乙方承担违约责任。2.义务：向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并组织图纸会审和技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款，如因甲方原因未能按时支付工程款的，应承担相应的违约责任。负责办理工程建设相关的审批手续，确保工程建设合法合规。（二）乙方权利义务1.权利：按照合同约定的价款和支付方式收取工程款。要求甲方提供施工图纸及相关技术资料，并在施工过程中获得甲方的技术支持和指导。在遇到不可抗力因素或甲方原因导致工程延误或无法正常施工时，有权要求顺延工期或要求甲方给予相应的经济补偿。在甲方违反合同约定时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务：严格按照国家现行的建筑施工规范、质量验收标准以及施工图纸的要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方自身原因导致工期延误的，应承担违约责任。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故的，乙方应承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理和监督。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工噪声、粉尘等对周边环境的污染。按照甲方要求及时提交施工进度报告、已完工程量报告、竣工结算资料等相关文件。工程竣工验收合格后，负责清理施工现场，做到工完场清。七、材料设备供应1.乙方负责提供完成本工程所需的全部模板材料，模板材料的质量应符合设计及规范要求，并提供产品合格证明文件。2.乙方应按照施工进度计划提前[材料供应期限]天通知甲方所需材料的规格、数量等信息，甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现材料不符合要求，乙方应负责及时更换。3.乙方采购的材料设备应妥善保管，因乙方保管不善造成的材料设备损坏、丢失等损失由乙方承担。八、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对工程进行变更，变更内容包括但不限于设计变更、工程量增减、施工工艺调整等。2.工程变更发生后，甲方应及时向乙方发出书面变更通知，乙方应按照变更通知的要求进行施工。3.因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应根据实际情况协商调整合同价款，并签订补充协议。九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应提前[竣工验收申请期限]天向甲方提交竣工验收报告，并通知甲方及相关部门进行验收。2.甲方应在收到乙方竣工验收报告后[竣工验收期限]天内组织相关部门进行验收。如验收合格，双方应签署竣工验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至达到验收合格标准，整改费用由乙方承担。3.工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，甲方不得使用。如甲方擅自使用的，视为工程已竣工验收合格。十、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致工程延误或无法正常施工的，应承担相应的经济损失，并赔偿乙方因此造成的窝工、停工等损失。如甲方违反合同约定的其他义务，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。如乙方拒绝返工整改或经返工整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[质量不合格违约金比例]向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总价的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[约定延误天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。如乙方违反施工现场安全管理规定或环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事件的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。如乙方擅自将工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[转包分包违约金比例]向甲方支付违约金。如乙方违反合同约定的其他义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[双方持有份数]份，具有同等法律效力