安装电梯用工合同协议

安装电梯用工合同协议甲方（雇主）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（雇员）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方需要安装电梯，乙方具备相应的安装技能和经验，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方为甲方安装电梯事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.电梯设备详情甲方所需安装的电梯为[品牌名称]，型号为[具体型号]，电梯规格为[详细规格，如载重、速度等]。电梯的主要部件包括轿厢、曳引机、控制柜、导轨、门机系统等，均应符合国家相关质量标准及行业规范。电梯的安装地点位于[具体地址]，该安装地点应具备适合电梯安装的条件，如建筑结构稳固、空间尺寸符合电梯安装要求等。2.安装服务内容乙方负责电梯设备的卸货、搬运至安装现场指定位置，并进行开箱清点及检查，确保设备无损坏、零部件齐全。按照电梯安装图纸及相关技术标准，进行电梯的基础制作、导轨安装、轿厢安装、曳引机安装、控制柜安装、门机系统安装、电气布线及调试等一系列安装工作，确保电梯安装质量符合国家及行业标准，能够正常运行。在安装过程中，乙方应负责与其他相关施工单位（如土建施工单位等）进行协调沟通，确保安装工作顺利进行，不影响其他工程进度。电梯安装完成后，乙方应进行全面的调试工作，包括但不限于电梯的运行速度、平层精度、安全装置功能等调试，确保电梯各项性能指标达到设计要求。配合甲方及相关部门进行电梯的验收工作，提供验收所需的技术资料及文件，并对验收过程中提出的问题及时进行整改，直至电梯通过验收。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准进行安装工作。在乙方安装工作不符合合同约定或质量标准时，有权要求乙方限期整改，如乙方逾期未整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务按照合同约定向乙方支付安装费用。为乙方提供安装所需的场地及必要的施工条件，如施工用水、用电接入点等，并确保施工现场的安全环境符合相关规定。协助乙方办理电梯安装过程中所需的相关手续，如施工许可证、特种设备安装告知等，并提供必要的文件资料。按照乙方的要求，及时提供电梯安装所需的设备基础图纸、建筑结构资料等相关技术文件，确保乙方能够准确进行安装工作。在电梯安装过程中，如因甲方原因导致安装工作延误或出现其他问题，甲方应承担相应的责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付安装费用。在甲方未按照合同约定履行义务，影响乙方正常安装工作时，有权要求甲方采取措施消除影响或给予合理的补偿，如因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失，甲方应予以赔偿。2.义务乙方应具备合法有效的电梯安装资质证书，并在安装过程中严格遵守国家及地方有关电梯安装的法律法规、安全技术规范和标准，确保安装工作安全、规范、质量合格。按照合同约定及相关技术标准，组织专业安装人员进行电梯安装工作，确保安装工作按时完成。安装人员应具备相应的从业资格证书，并遵守施工现场的安全操作规程。负责安装过程中所需的设备、工具、材料等，但设备的质量应符合合同约定及相关标准要求。在安装过程中，如发现电梯设备存在质量问题或其他异常情况，应及时通知甲方及电梯设备供应商，并配合甲方及供应商进行处理。负责安装现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保安装人员及周边人员的人身安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。在电梯安装完成后，负责清理安装现场，将剩余的设备、材料等清理干净，恢复施工现场的整洁。按照合同约定及相关规定，向甲方提供电梯安装过程中的技术资料及文件，包括但不限于安装图纸、调试报告、质量检验记录等，作为电梯验收及后期维护的依据。在电梯验收合格后，按照国家规定及合同约定，对电梯提供一定期限的质保服务，质保期内负责免费维修、更换有质量问题的零部件等。三、安装费用及支付方式（一）安装费用双方约定，本次电梯安装费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部安装服务所需的费用，除因甲方原因导致的工程变更外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.合同签订后，甲方向乙方支付安装费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。2.电梯设备发货至安装现场，经甲方及乙方共同验收合格后，甲方向乙方支付安装费用的[进度款比例]作为进度款，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。3.电梯安装调试完毕，经相关部门验收合格并取得验收合格证明文件后，甲方向乙方支付安装费用的[结算款比例]作为结算款，即人民币[结算款金额]元（大写：[大写结算款金额]）。4.质保期满后，如无质量问题，甲方在[质保期满后支付期限]内一次性无息支付剩余的质保金，质保金金额为安装费用的[质保金比例]，即人民币[质保金金额]元（大写：[大写质保金金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和金额支付安装费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]天的，乙方有权暂停安装工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方因停工造成的损失。2.若因甲方原因导致安装工作延误或无法正常进行，如提供的技术文件不准确、未及时办理相关手续等，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于人工费用增加、工期延误导致的额外费用等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的时间完成电梯安装工作，每逾期一天，应按照安装费用的[逾期完工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期完工宽限期]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照安装费用的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金，如因乙方逾期完工给甲方造成其他损失的，乙方还应予以赔偿。2.若乙方安装的电梯质量不符合合同约定及相关标准，乙方应负责免费整改直至符合要求。如因质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[质保期维修响应时间]内到达现场进行维修，否则甲方有权自行委托第三方维修，费用由乙方承担，乙方还应按照维修费用的[质保期维修违约金比例]向甲方支付违约金。3.若乙方违反安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任，如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应足额赔偿甲方的损失。4.若乙方未按照合同约定提供技术资料及文件或提供的资料不符合要求，乙方应负责及时补充或更正，如因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.