



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建材提供商评审协调协议编号:__________
甲方:XX建筑材料有限公司
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
乙方:XX工程项目管理有限公司
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
鉴于甲方从事建筑材料的生产和销售业务,乙方负责XX工程项目的设计和施工管理,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、合同目的
本协议旨在明确甲方作为建材提供商与乙方作为工程项目管理公司之间的合作关系,确保建材供应的及时性和质量,以促进工程项目顺利进行。
二、合同背景
随着我国经济的快速发展,建筑材料行业竞争日益激烈。为提高工程项目的质量和效率,甲方愿为乙方提供优质、高效的建材产品,乙方亦愿与甲方建立长期稳定的合作关系。
双方的责任和义务:
编号:__________
一、甲方责任和义务
1.甲方应按照乙方提供的工程需求和设计要求,及时、准确地提供符合国家质量标准的建筑材料。
2.甲方应保证所提供的建材产品具有合法的生产许可证和产品质量检验报告,并保证产品在运输和储存过程中的安全。
3.甲方应按照合同约定的数量、规格、质量、交货时间向乙方交付建材,并承担因自身原因导致的逾期交货责任。
4.甲方应配合乙方进行建材的验收工作,对乙方提出的合理验收意见予以整改。
5.甲方应对乙方在使用建材过程中遇到的质量问题负责,并提供相应的售后服务。
二、乙方责任和义务
1.乙方应根据工程进度计划,提前向甲方提供建材需求计划,确保甲方有充足的时间进行生产和准备。
2.乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方支付建材款项,不得无故拖欠。
3.乙方应配合甲方进行建材的验收工作,对甲方提供的建材产品进行质量检查,并在验收合格后接收建材。
4.乙方应在建材使用过程中,严格按照产品说明书和施工规范进行操作,确保建材的正确使用。
5.乙方应将建材使用过程中发现的质量问题及时通知甲方,并协助甲方进行处理。
三、双方权利
1.甲方有权要求乙方按照合同约定支付建材款项,并有权要求乙方承担因逾期付款而产生的利息。
2.甲方有权要求乙方提供工程进度计划和建材需求计划,以便甲方合理安排生产和供应。
3.乙方有权要求甲方按照合同约定提供符合要求的建材产品,并有权要求甲方承担因产品质量问题导致的损失。
四、双方义务
1.双方应遵守合同约定,不得擅自变更合同内容,如有变更需经双方协商一致。
2.双方应保持沟通畅通,及时解决合同履行过程中出现的问题。
3.双方应妥善保管合同文本和相关文件,确保合同的完整性和有效性。
4.双方应共同维护合同的履行,不得损害对方的合法权益。
合同金额与支付方式:
编号:__________
一、合同总金额
本合同的总金额为人民币壹佰万元整(¥100,000.00),该金额包含但不限于建材产品的供应成本、运输费用、税费及其他相关费用。
二、支付方式
1.预付款:合同签订后,乙方应在五个工作日内向甲方支付合同总金额的30%作为预付款。
2.进度付款:甲方按照合同约定的进度和数量提供建材后,乙方应在收到甲方提供的发票及验收报告后的十个工作日内支付相应部分的款项,具体支付比例和金额如下:
-工程项目开始后,甲方提供第一批建材,乙方支付该批建材总金额的40%;
-工程项目进行到中期,甲方提供第二批建材,乙方支付该批建材总金额的30%;
-工程项目进入收尾阶段,甲方提供第三批建材,乙方支付该批建材总金额的20%;
-工程项目完工并验收合格后,甲方提供尾批建材,乙方支付该批建材总金额的10%。
3.尾款支付:工程完工并验收合格后,乙方应在收到甲方提供的最终验收报告和发票后的十五个工作日内支付剩余的10%尾款。
三、支付条件
1.乙方支付款项前,必须确保甲方提供的建材已通过乙方的验收,且符合合同约定的质量标准。
2.乙方支付款项时,应提供合法的支付凭证,包括但不限于银行转账记录、支付确认单等。
3.任何因乙方原因导致的支付延误,乙方应向甲方支付相应的违约金,违约金按每日万分之五计算。
四、额外费用
1.合同总金额中未包含的税费、运输费用等额外费用,由双方根据实际情况另行协商确定,并在合同中明确。
2.因不可抗力因素导致的额外费用,双方应根据实际情况合理分担。
五、支付方式变更
任何支付方式的变更需经双方书面同意,并作为合同附件生效。
违约与争议解决机制:
编号:__________
一、违约责任
1.如甲方未能按合同约定的时间提供符合要求的建材,应向乙方支付每延误一日按合同总金额的千分之五计算的违约金。
2.如乙方未按合同约定支付款项,应向甲方支付每延误一日按未支付款项的千分之五计算的违约金。
3.如任何一方提供虚假信息或故意隐瞒重要事实,导致对方遭受损失,应承担全部赔偿责任。
4.如因任何一方违约导致合同无法履行,守约方有权解除合同,并要求违约方承担因此产生的全部损失。
二、争议解决
1.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议。
2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,适用中华人民共和国法律。
3.双方也可选择仲裁作为争议解决方式。若选择仲裁,争议提交至中国仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。
4.在仲裁或诉讼过程中,双方应继续履行合同义务,除非法院或仲裁庭另有裁定。
三、适用法律和管辖法院
1.本合同适用中华人民共和国法律。
2.合同的签订、效力、解释、履行、变更、终止及其争议的解决,均适用中华人民共和国法律。
3.合同签订地的人民法院或双方选择的仲裁机构为合同争议的管辖法院或仲裁机构。
四、不可抗力
1.如因不可抗力事件导致任何一方无法履行合同义务,该方应立即通知对方,并提供相关证明。
2.在不可抗力事件持续期间,双方应协商解决合同履行问题。
3.如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据不可抗力事件的影响程度协商部分或全部解除合同。
附则:
编号:__________
一、生效条件
本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,自生效之日起至合同约定的最后交货日止,为本协议的有效期。
二、有效期
本协议的有效期为一年,自合同生效之日起计算。合同期满后,如双方同意继续合作,应在本协议到期前一个月内签订新的合作协议。
三、变更
1.本协议的任何变更,必须以书面形式由双方共同签署,并经双方签字(或盖章)后生效。
2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更协议内容。
四、终止
1.本协议的终止条件包括但不限于以下情况:
-双方协商一致解除协议;
-一方严重违约,另一方书面通知对方解除协议;
-因不可抗力导致协议无法履行;
-法律法规或政策变化导致协议无法履行。
2.协议终止后,双方应立即终止所有权利义务,并按照协议约定处理剩余事宜。
五、通知
1.双方之间的通知应以书面形式发送,发送地址应以协议中约定的地址为准。
2.通知自发送之日起第三个工作日视为送达对方。
六、保密
双方对本协议及其内容负有保密义务,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。
七、不可分割性
本协议的各个部分是不可分割的整体,任何一方不得单独主张本协议的某一部分无效。
八、其他
1.本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________
乙方(盖章):________________
签署日期:________________
备注:本协议未尽事宜,按国家有关法律法规执行。
附件:
编号:__________
1.需求文档:详细列明乙方工程项目的建材需求,包括但不限于建材类型、规格、数量、质量标准等。
2.设计方案:包括工程项目的整体设计方案,以及建材在工程项目中的应用方案。
3.技术规格:提供所供建材的技术参数、性能指标、使用说明等,确保建材符合工程要求。
4.质量检验报告:甲方提供的建材产品必须附有国家认可的质量检验机构出具的质量检验报告,证明其符合国家标准。
5.生产许可证:甲方提供的建材产品必须具备合法的生产许可证,证明其生产过程合法合规。
6.税务登记证:甲方提供的建材产品必须具备税务登记证,证明其合法纳税。
7.营业执照:甲方的营业执照复印件,证明其具备合法的经营范围。
8.银行开户许可证:甲方的银行开户许可证复印件,用于乙方支付款项时核对账户信息。
9.甲方与供应商的采购合同:甲方与建材供应商之间的采购合同复印件,证明建材的来源和采购流程。
10.乙方与施工单位签订的施工合同:乙方与施工单位签订的施工合同复印件,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小学科学教育中社会性议题的融合与创新研究论文
- 节能检测室管理制度
- 英语俱乐部管理制度
- 茶饮店卫生管理制度
- 荆州市中考英语试卷
- 自动化生产设备公司企业信用评级方案
- 自动控制原理重点内容复习总结
- 自动控制原理教学案
- 财务会计系统控制制度
- 高二地理期中试卷
- 云硫矿业招聘试题及答案
- 2025年河北省麒麟卷数学三试题及答案
- 2024年青海省囊谦县事业单位公开招聘辅警考试题带答案分析
- 上海市宝山区2023-2024学年六年级下学期期末语文试题(解析版)
- 2025中考语文常考作文押题(10大主题+10篇范文)
- 《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)
- 天津能源投资集团科技有限公司招聘笔试题库2024
- 人工智能智慧树知到答案章节测试2023年复旦大学
- GB 31644-2018食品安全国家标准复合调味料
- 北航电推进大作业——吸气式电推进
- 建设项目对自然保护区生物多样性的影响评价及减缓对策建议
评论
0/150
提交评论