应用程序开发合同书7篇

应用程序开发合同书7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方公司名称]乙方（开发商）：[乙方公司名称]一、项目概述本合同涉及的开发项目为[项目名称]，具体内容包括[具体项目内容]。二、合同金额与支付方式1.项目总金额：[项目总金额]元。2.支付方式：[支付方式]。3.支付时间：[支付时间]。三、开发周期与进度1.开发周期：自合同签订之日起至项目完成之日止，预计为[开发周期]个月。2.进度安排：乙方需按照甲方要求的进度进行项目开发，具体进度表由双方协商确定。四、功能与需求1.功能需求：乙方需按照甲方提出的功能需求进行项目开发，具体需求详见附件[需求文档编号]。2.界面设计：乙方需根据甲方提供的界面设计进行项目开发，具体设计详见附件[设计文档编号]。五、测试与验收1.测试：乙方需在开发完成后进行全面测试，确保项目质量。2.验收：甲方在收到测试报告后，有权进行项目验收，验收标准为[验收标准]。六、维护与更新1.维护：项目开发完成后，乙方需提供为期[维护周期]个月的免费维护服务，包括但不限于修复已知错误、更新功能等。2.更新：乙方需根据甲方需求，提供项目的更新服务。七、保密条款1.双方应对项目相关的所有信息进行保密，包括但不限于项目内容、开发进度、功能需求等。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。2.乙方应对甲方提供的所有资料和信息进行保密，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或向第三方泄露相关资料和信息。3.双方应共同制定保密措施，确保项目信息的安全。保密措施包括但不限于设置访问权限、加密通信、定期更新安全技术等。4.任何一方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。八、违约责任1.若乙方未按照合同约定的开发周期完成项目开发，且未得到甲方书面同意的，视为乙方违约。乙方需向甲方支付违约金，违约金金额为项目总金额的[违约金比例]%。2.若乙方在项目开发过程中存在重大质量问题或缺陷，且未得到甲方书面同意的，视为乙方违约。乙方需承担相应的法律责任。3.若甲方未按照合同约定的支付时间支付款项，且未得到乙方书面同意的，视为甲方违约。甲方需向乙方支付违约金，违约金金额为未支付金额的[违约金比例]%。4.任何一方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。九、争议解决1.双方因合同履行过程中产生争议时，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定。十、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（客户）：[甲方公司名称]签字（或盖章）：[甲方公司公章]日期：XXXX年XX月XX日乙方（开发商）：[乙方公司名称]签字（或盖章）：[乙方公司公章]日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（客户）：_________乙方（开发方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方开发应用程序事宜，达成如下协议：一、合同标的1.甲方委托乙方开发的应用程序名称为：_________。2.应用程序的主要功能及要求：_________。二、开发周期与进度1.乙方应在合同签订后______个工作日内完成应用程序的开发工作。2.乙方应每周向甲方提供一次开发进度报告，以便甲方及时了解开发情况。三、质量与验收1.乙方应确保所开发的应用程序质量符合甲方的要求，并承担因质量问题而产生的全部责任。2.甲方在收到乙方提交的应用程序后，应在______个工作日内进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改或重新开发。四、费用与支付1.甲方应支付乙方应用程序开发费用总额为______元。该费用包括但不限于开发、设计、测试等费用。2.甲方应在合同签订后______个工作日内向乙方支付______元作为预付款。剩余款项______元，应在验收合格后______个工作日内支付。五、保密条款1.乙方应对甲方提供的所有资料和信息进行保密，并不得将其泄露给任何第三方。2.乙方应确保其所开发的应用程序不侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方原因侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部法律责任。六、违约责任1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，每逾期一天，应向乙方支付未付款项______%的违约金。2.乙方如未按照合同约定完成开发工作，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。如逾期超过______个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的款项并赔偿损失。七、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.甲方和乙方的任何通知和文件均应以书面形式通过传真或电子邮件送达对方指定的联系人。如遇特殊原因无法送达时，应及时告知对方并协商解决。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年______月______日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年______月______日篇3一、项目背景随着科技的发展，移动互联网应用日益成为人们生活中不可或缺的一部分。为满足市场需求，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方开发一款名为“[应用程序名称]”的移动互联网应用程序（以下简称“该项目”）达成以下协议。二、项目范围1.开发一款基于iOS和Android系统的移动互联网应用程序；2.该应用程序需要具备以下功能：*用户注册与登录*浏览商品信息*购物车管理*订单生成与管理*客服与售后支持*用户评价系统3.应用程序界面设计需简洁、易用，符合用户体验规范；4.应用程序性能需稳定，能够满足大量用户同时使用的要求。三、开发周期1.乙方需在合同签订后10个工作日内完成项目的详细设计和计划；2.乙方需在合同签订后30个工作日内完成应用程序的开发工作；3.乙方需在合同签订后50个工作日内完成应用程序的测试和优化工作。四、费用与支付方式1.甲方需向乙方支付人民币[开发费用]元的开发费用；2.甲方需在合同签订后5个工作日内向乙方支付人民币[预付款]元的预付款；3.甲方需在项目验收合格后向乙方支付剩余款项。五、验收标准1.乙方开发的应用程序的界面设计需符合甲方提供的规范和要求；2.乙方开发的应用程序的功能需符合项目范围的要求；3.乙方开发的应用程序在测试过程中未发现重大bug或性能问题。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定向乙方支付开发费用，则乙方有权解除本合同，并要求甲方承担相应的违约责任；2.若乙方未按照合同约定完成项目的开发任务，则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。七、争议解决1.若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；2.若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自双方签字或盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________篇4甲方（客户）：_________乙方（开发商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方开发应用程序事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：_________2.项目用途：_________3.项目目标：_________二、开发范围和要求1.乙方需按照甲方提出的需求进行应用程序开发，具体需求详见附件。2.乙方需保证所开发的应用程序符合甲方的要求，并具备相应的功能和性能。3.乙方需对开发的应用程序进行充分的测试，确保应用程序的稳定性和可用性。4.乙方需为甲方提供必要的技术支持和维护服务。三、开发周期和进度1.乙方需在合同签订后尽快启动项目，并按照约定的时间完成开发任务。2.乙方需每月向甲方提交项目进度报告，确保项目按照计划顺利进行。3.乙方需根据实际情况调整项目计划，确保项目能够按时交付。四、费用及支付方式1.甲方需向乙方支付应用程序开发费用，具体金额详见附件。2.甲方需在合同签订后支付开发费用的50%作为预付款。3.甲方需在项目验收合格后支付剩余的开发费用。4.乙方需向甲方提供正规的发票和收据。五、验收标准和方式1.乙方所开发的应用程序需符合甲方提出的需求和要求。2.乙方需为甲方提供必要的技术支持和维护服务。3.甲方需在项目验收前对应用程序进行充分的测试和试用。4.甲方需在项目验收合格后签署验收报告。六、违约责任和赔偿1.乙方如未能按照约定的时间完成开发任务，需向甲方支付违约金。违约金金额为合同总金额的10%。2.乙方如未能按照约定的要求完成开发任务，需向甲方赔偿因此造成的损失。赔偿金额根据具体情况而定。3.甲方如未能按照约定的时间支付开发费用，需向乙方支付违约金。违约金金额为合同总金额的10%。4.甲方如未能按照约定的要求支付开发费用，需向乙方赔偿因此造成的损失。赔偿金额根据具体情况而定。七、争议解决和管辖法院1.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的管辖法院为乙方所在地的人民法院。八、合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同在双方履行完毕后自动终止。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇5甲方（客户）：_________乙方（开发商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方开发应用程序事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：_________2.项目用途：_________3.项目目标：_________二、开发要求1.乙方需按照甲方提供的需求规格说明书进行开发，确保应用程序的功能和性能符合甲方要求。2.乙方应保证所开发的应用程序的安全性、稳定性和可扩展性。3.乙方需按时完成开发任务，确保项目进度。三、开发周期1.本项目的开发周期为_____个月，自合同签订之日起开始计算。2.乙方需每周向甲方提供项目进度报告，确保甲方及时了解项目进展。3.如因甲方原因导致项目延期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。四、费用及支付方式1.本项目的总开发费用为人民币_____元整（大写：_________）。该费用包括乙方的开发成本、技术支持和维护费用等。2.甲方需在本合同签订后_____个工作日内向乙方支付项目总费用的_____％作为预付款。剩余款项在项目开发完毕后_____个工作日内支付。3.如因甲方原因导致项目终止，乙方有权要求甲方支付剩余款项。如因乙方原因导致项目终止，乙方需退还甲方预付款。五、知识产权及保密条款1.乙方所开发的应用程序的知识产权归甲方所有。乙方不得将甲方委托开发的应用程序用于其他商业用途或向第三方转让。2.甲方需对乙方的技术成果和资料承担保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。3.如因甲方原因泄露乙方技术成果和资料，导致乙方受到损失的，甲方需承担相应的赔偿责任。六、违约责任及争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中，如因一方违约导致另一方受到损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。2.如因本合同产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.本合同的争议解决适用中华人民共和国法律。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.甲方和乙方的联系方式如下：篇6甲方：_________，地址：_________，联系方式：_________乙方：_________，地址：_________，联系方式：_________一、合同背景甲方因业务需求，委托乙方进行应用程序开发工作。经过双方友好协商，达成以下合同条款，以明确双方的权利和义务。二、合同目标乙方将为甲方开发一款名为_________的应用程序，具体需求包括但不限于以下功能：_________。三、开发周期1.启动日期：_________2.完成日期：_________3.开发进度：乙方将按照以下关键节点完成应用程序的开发工作：_________。四、费用与支付1.开发费用：乙方将收取甲方人民币_________元作为开发费用。2.支付方式：甲方将通过以下方式支付开发费用：_________。3.支付时间：甲方将在以下时间节点支付开发费用：_________。五、权利与义务1.甲方义务：甲方需按时支付开发费用，并提供乙方所需的开发资料和素材。2.乙方义务：乙方需按时完成应用程序的开发工作，并确保应用程序的质量和功能符合甲方要求。六、违约责任1.甲方违约：如甲方未按时支付开发费用或未提供足够的开发资料和素材，乙方有权终止开发工作，并要求甲方支付相应的违约金。2.乙方违约：如乙方未按时完成应用程序的开发工作，或应用程序的质量和功能不符合甲方要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决1.协商解决：如双方在履行合同过程中产生争议，应首先通过友好协商解决。2.法律途径：如协商无果，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同终止：在以下情况下，乙方有权终止本合同：_________。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________篇7合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方公司名称]乙方（开发商）：[乙方公司名称]一、项目概述甲方委托乙方进行[项目名称]应用程序的开发工作。该应用程序的主要功能包括[功能描述]，以满足甲方在[应用场景]方面的需求。二、开发期限1.本项目的开发期限为[具体开发天数]天，自乙方收到甲方的完整开发需求及支付款项之日起算。2.乙方应在开发期限内完成应用程序的开发工作，并提交测试版本给甲方进行验收测试。三、开发费用及支付方式1.本项目的开发费用为人民币[具体费用]元，包括开发、测试、部署等费用。2.甲方需在合同签订后[支付时间]内支付开发费用的[支付比例]%，即人民币[具体金额]元给乙方。3.乙方在收到款项后，应按照合同要求开始开发工作。4.开发完成后，甲方需进行验收测试，验收合格后，甲方需支付剩余的开发费用，即人民币[具体金额]元。四、验收标准与流程