分包合同范本消防分包工程9篇

分包合同范本消防分包工程9篇篇1发包人（全称）：_________承包人（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本消防分包工程分包合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、工期1.承包人应在合同签订后尽快安排进场施工，确保工期按时完成。2.工程开工日期自承包人进场之日起计算。3.承包人应严格按照发包人要求的施工进度进行，确保工程质量。三、质量与验收1.承包人应严格按照国家相关标准和发包人的技术要求施工，确保工程质量符合要求。2.工程质量验收应按以下步骤进行：承包人自检、发包人初验、相关部门验收。3.工程质量不符合要求的，承包人应无偿返修并赔偿因此给发包人造成的全部损失。四、付款与结算1.工程款支付采用银行转账方式，支付至承包人指定账户。2.工程款按以下节点支付：合同签订后支付预付款，工程过半支付中期款，工程完工验收合格后支付尾款。具体支付比例和金额以发包人的付款通知为准。3.承包人应在每次付款前向发包人提供合法有效的发票和收款账户信息。如因承包人原因造成付款延误，责任由承包人自行承担。五、保修与售后1.承包人应按照国家相关标准和发包人的技术要求，为工程提供保修服务。保修期为工程验收合格后的一年。在保修期内，如工程出现质量问题，承包人应无偿返修并赔偿因此给发包人造成的全部损失。2.保修期结束后，承包人应继续提供有偿维修服务，具体费用以双方协商为准。3.发包人在使用过程中如发现工程质量问题，应及时通知承包人进行返修。承包人应在接到通知后尽快安排人员进场维修，确保工程质量符合要求。六、违约责任1.承包人未能按照合同约定完成施工任务，导致工期延误的，应承担违约责任并赔偿因此给发包人造成的全部损失。同时，发包人有权解除合同并要求承包人返还已支付的款项。2.承包人在施工过程中存在质量问题或安全隐患的，应及时进行整改并赔偿因此给发包人造成的全部损失。如因整改导致工期延误的，承包人应承担违约责任并赔偿因此给发包人造成的全部损失。3.发包人未能按照合同约定支付工程款的，应承担违约责任并赔偿因此给承包人造成的全部损失。同时，承包人有权解除合同并要求发包人返还已支付的款项。4.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可依法解除合同并免除违约责任。但应妥善保管相关证据以便证明不可抗力因素的存在。七、争议解决1.双方因合同履行过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。2.双方同意将争议解决的相关证据提交给法院作为判决的依据。同时，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利审理和判决结果的公正性。3.判决结果生效后，双方应认真履行判决义务并承担相应的法律责任。如一方不履行判决义务的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行判决结果。在强制执行过程中产生的费用由不履行判决义务的一方承担。八、合同变更与解除1.双方协商一致后可以变更或解除本合同。变更或解除本合同的协议应采用书面形式并经双方签字盖章后生效。协议中应明确变更或解除本合同的原因、生效时间、双方的权利和义务等内容。如因变更或解除本合同导致一方遭受损失的，另一方应承担相应的赔偿责任。但如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的除外）。2.在合同变更或解除过程中，双方应友好协商解决相关问题并达成新的协议。如协商不成的，可依法提起诉讼解决争议）。但应妥善保管相关证据以便证明不可抗力因素的存在）。同时，双方应积极协助对方完成合同变更或解除的相关工作，确保变更或解除合同的顺利进行并尽量减少双方的损失）。篇2甲方（发包方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在消防分包工程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXX消防分包工程2.工程地点：XXX3.工程内容：消防系统的安装、调试及维护4.承包范围：具体详见附件一《消防分包工程范围及要求》二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、质量标准1.本工程采用的质量标准为：国家现行相关质量验收规范及标准。2.乙方应确保所承包的消防分包工程符合设计要求及国家相关质量标准。四、合同价款及支付方式1.合同总价款为：人民币XX元（大写：XXX）。此价格已包含所有材料费、人工费、机械费、管理费及税金等所有费用。2.支付方式：（1）甲方在合同签订后向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款。（2）乙方按甲方要求完成相应工程量后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。（4）剩余XX%的合同价款作为质量保证金，保修期满后支付。3.乙方应提供等额合法有效的建筑安装业统一发票。五、双方权利和义务1.甲方权利和义务：（1）甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括施工图纸、技术资料等。（2）甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。（3）甲方应对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。2.乙方权利和义务：（1）乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。（2）乙方应按照合同约定的工期完成工程任务，并确保竣工验收合格。（3）乙方应积极配合甲方的质量监督工作，并及时整改提出的问题。（4）乙方应提供完善的售后服务，确保消防系统的正常运行。六、验收与保修1.验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后XX天内组织相关人员进行验收。验收合格后，双方签订竣工验收报告。2.保修：本工程保修期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对消防系统进行定期维护和保养，确保其正常运行。如发生质量问题，乙方应及时进行维修，并承担相关费用。保修期满后，双方可协商签订保修协议，明确保修责任和义务。七、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX‰的违约金。（2）甲方未能按照合同约定提供施工条件或中途擅自停止建设的，应承担由此给乙方造成的损失。2.乙方违约责任：（1）乙方因自身原因未能按照合同约定的工期完成工程任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金。（2）乙方施工质量不符合国家相关质量标准的，应负责无偿返工或维修，并承担由此给甲方造成的损失。（3）乙方在保修期内未按照约定进行维护和保养的，应承担由此给甲方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他事项1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式XX份，甲方执XX份，乙方执XX份。自双方签字盖章之日起生效。3.双方可对本合同的条款进行补充或修改，但修改或补充的内容不得与法律法规及行业规定相违背。补充或修改的内容经双方签字盖章后即为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。篇3甲方（建设单位）：XXXXXX有限公司乙方（分包单位）：XXXXXX消防工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXXXXX消防分包工程2.工程地点：XXXXXX3.承包范围：详见本合同附件一《消防分包工程承包范围》4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日历天7.质量等级：合格8.保修期：自本工程竣工验收之日起计算，保修期为XX年。二、合同价款与支付方式1.本工程合同总价为：人民币（大写）XXXXXX元整，（小写）XXXXXX元。此价格已包括所有施工材料、设备、运输、安装、调试、验收、培训及保修等费用。2.甲方在签订合同后向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。3.乙方按甲方要求完成施工任务，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的XX%。4.乙方完成本合同约定内容，并经相关职能部门验收合格后，甲方支付合同总价的XX%。5.保修期满后，甲方支付合同总价的XX%。6.乙方开户银行账户信息：开户行：XXXXXX银行账号：XXXXXX三、双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源及施工场地，并协助乙方办理相关施工手续。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。（3）甲方应派出现场代表，对乙方的施工质量、进度等进行监督和检查，并提出合理要求。2.乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，保质、保量、按时完成施工任务。（2）乙方应遵守甲方现场的各项管理制度，并配合甲方做好现场的安全、文明施工工作。（3）乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方做好工程的验收工作。（4）乙方应按照合同约定提供保修服务。四、材料供应与管理1.本工程所需材料由乙方自行采购，但应符合国家相关标准和甲方要求。2.乙方应建立完善的材料管理制度，确保材料的质量和供应的及时性。3.甲方如发现乙方所购材料不符合要求或存在质量问题，有权要求乙方进行更换或补救。4.材料的进场检验、保管和使用应符合相关标准和规定，确保施工质量。五、施工设备的供应与管理1.本工程的施工设备由乙方自行提供，但应符合国家相关标准和甲方要求。2.乙方应建立完善的设备管理制度，确保设备的维护和保养工作得到有效执行。3.甲方如发现乙方提供的设备存在故障或安全隐患，有权要求乙方进行维修或更换。4.设备的操作和维护应符合相关标准和规定，确保施工安全和质量。六、工程质量与验收1.乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。2.甲方应对乙方的施工质量进行监督和检查，并提出合理要求。3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方做好工程的验收工作。4.验收标准和方法按照国家相关标准和甲方要求执行，确保验收工作的公正性和准确性。5.如果工程未能通过验收，乙方应在规定时间内进行整改，并重新提交验收申请。6.如果因为乙方的责任导致工程未能通过验收，乙方应承担相应的责任和损失。7.如果因为甲方的责任导致工程未能通过验收，甲方应承担相应的责任和损失。同时，甲方应给予乙方必要的支持和协助，以帮助其尽快解决问题并重新进行验收。8.在验收过程中，如果发现质量问题或需要整改的地方，甲方应及时提出，并给予乙方合理的整改时间。整改完成后，应重新进行验收，直到符合要求为止。9.在验收过程中，如果发现乙方的施工质量存在重大问题或违反合同约定的情况，甲方有权拒绝验收并要求乙方进行整改。整改完成后，应重新进行验收。如果因为乙方的责任导致无法整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的法律责任。10.对于涉及到结构安全和使用功能的重要部分和关键数据，甲乙双方篇4发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：乙方负责包工包料，按照甲方提供的施工图纸、技术要求、工期和质量要求完成全部工程的施工任务。第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：（1）甲方未能按照合同约定提供开工条件；（2）不可抗力因素；（3）甲方变更设计或增加工程量；（4）甲方代表同意给予乙方的工期顺延。第三条工程质量及验收1.乙方必须严格按照施工图纸、技术要求施工，确保工程质量达到甲方要求。2.工程竣工后，乙方必须按照甲方要求进行验收，并提供相关验收资料。验收不合格的，乙方应负责返工并承担相应费用。3.验收合格后，甲方应出具验收报告并签字确认。第四条工程价款及支付方式1.本工程合同价款为人民币XX元（大写：XX元）。具体支付时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%款项。2.乙方在收款时须提供合法有效的收款凭证。否则，甲方有权拒绝支付款项。第五条双方权利和义务1.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合要求。同时，甲方应尊重乙方的施工安排和技术要求，不得擅自更改施工方案或要求乙方违反规定施工。2.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程和环保要求，确保施工过程中的安全环保工作得到有效执行。同时，乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，及时整改存在的问题。3.双方应共同遵守合同条款和法律法规的规定，确保合同的顺利实施。在履行合同过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方未按照合同约定支付款项或未能提供开工条件时，应承担相应的违约责任并赔偿由此给乙方造成的实际损失。2.乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求时，应承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的实际损失。3.双方违反合同约定导致合同无法顺利实施时，违约方应承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的实际损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款和法律法规的规定。如需修改或补充合同内容，应经双方协商一致并签订书面协议。2.合同终止：如遇下列情况之一时，本合同可以终止：（1）双方协商同意解除合同时；（2）因不可抗力因素导致合同无法继续实施时；（3）一方严重违约致使另一方无法继续履行合同时。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。但应尽量避免给双方造成不必要的损失。第八条其他事宜篇5发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：乙方包工包料4.工程范围和内容：具体范围和内容详见附件一《工程预算表》和附件二《工程内容明细表》。第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：（1）因人力不可抗拒的因素而被迫停工；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图；（3）因甲方不能按合同规定提供必要的技术资料或工作条件。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元）。此价款已包括乙方的劳务、材料、机械、管理费、利润等一切费用。乙方不得要求甲方支付非经甲方同意的其他费用。2.乙方完成工程安装并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程款。具体支付时间和金额详见附件三《工程款支付明细表》。3.乙方在收款时，必须提供符合甲方要求的收据。否则，甲方有权拒绝付款。4.工程保修金为工程合同总价的XX%，在工程竣工验收合格后XX年内一次性支付。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。具体验收标准详见附件四《工程质量验收规范》。2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。3.乙方应按工程进度，主动向甲方代表提供关于工程质量、安全及合理化建议等详细报告，乙方必须配合甲方进行竣工验收。4.验收合格后，双方应在验收报告上签字认可。如验收不合格，乙方应在甲方限定的合理期限内进行整改，并承担整改费用。逾期未整改合格，甲方有权另行委托他人进行整改，所发生的费用由乙方承担。第五条安全生产和文明施工1.乙方必须严格遵守国家有关安全生产和文明施工的规定，采取有效的安全防范措施和文明施工方法，确保安全生产和文明施工。2.乙方在施工中必须做好劳动保护和环境保护工作，处理好废弃物和噪音，并遵守城市及社区的相关规定。3.乙方在施工中如发生安全事故和环境污染事故，由此引起的一切责任和后果均由乙方承担。4.乙方应建立健全安全操作规程和安全生产教育制度，教育员工严格遵守安全操作规程，执行安全生产教育制度，保证安全生产和文明施工。5.甲方有权对乙方在安全生产和文明施工方面进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。乙方必须无条件服从甲方的整改意见并认真进行整改。第六条违约责任及赔偿损失1.乙方在工程完工后不能按照合同及国家规范验收达标的，所造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方返工直至达标或另行委托其他单位进行整改，由此引起的费用由乙方承担。2.乙方在工程完工后不能按照合同及国家规范验收达标的，所造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方返工直至达标或另行委托其他单位进行整改，由此引起的费用由乙方承担。具体赔偿金额由双方协商确定。协商不成的，双方可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行各自义务。若一方违约造成另一方重大损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。3.乙方在工程完工后不能按照合同及国家规范验收达标的，所造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方返工直至达标或另行委托其他单位进行整改，由此引起的费用由乙方承担。具体赔偿金额由双方协商确定。协商不成的，双方可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行各自义务。若一方违约造成另一方重大损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。同时，违约方还需支付违约金XX元（大写：XX元）。违约金不足以弥补对方损失的，违约方还需承担赔偿责任。4.乙方在施工过程中擅自停工、消极怠工或擅自更改施工图纸、变更施工内容的，由此造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿损失。具体赔偿金额由双方协商确定。协商不成的，双方可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行各自义务。若一方违约造成另一方重大损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。同时，违约方还需支付违约金XX元（大写：篇6发包人（全称）：_________承包人（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________第二条承包方式及范围1.承包方式：_________2.承包范围：_________第三条施工工期1.承包人应按发包人要求的工期完成全部工作。2.开工日期：_________3.竣工日期：_________4.合同工期：_________天。第四条工程质量及验收标准1.承包人应按招标文件要求及国家或地方现行施工质量验收规范施工，确保施工质量达到优良等级。2.承包人应接受发包人对工程质量的监督检查，并积极配合监理工作。3.工程质量验收标准按招标文件要求及国家或地方现行施工质量验收规范执行。4.工程质量经监理或相关部门检测达不到合同约定标准的，承包人应无条件返工并承担由此造成的全部损失。5.发包人有权对承包人的工程质量提出疑问并要求承包人整改。6.发包人有权对承包人的工程资料提出疑问并要求承包人整改。7.发包人有权对承包人的施工情况提出疑问并要求承包人整改。8.发包人有权对承包人的施工工期提出疑问并要求承包人整改。9.发包人有权对承包人的施工方式提出疑问并要求承包人整改。10.发包人有权对承包人的施工设备提出疑问并要求承包人整改。11.发包人有权对承包人的施工管理人员提出疑问并要求承包人整改。12.发包人有权对承包人的施工技术人员提出疑问并要求承包人整改。13.发包人有权对承包人的施工劳务人员提出疑问并要求承包人整改。14.发包人有权对承包人的施工技能提出疑问并要求承包人整改。15.发包人有权对承包人的施工经验提出疑问并要求承包人整改。16.发包人有权对承包人的施工资质提出疑问并要求承包人整改。17.发包人有权对承包人的施工能力提出疑问并要求承包人整改。18.发包人有权对承包人的施工信誉提出疑问并要求承包人整改。篇7发包方：XXX（以下简称甲方）承包方：XXX（以下简称乙方）工程名称：XXX消防分包工程工程地点：XXX建筑面积：XXX平方米分包范围：消防工程（包括消防报警系统、喷淋系统、消火栓系统、防火门系统、消防广播系统、消防电话系统、消防控制室、消防应急照明及疏散指示系统等）承包方式：包工包料质量等级：合格工程总造价：大写：XXXX元整小写：XXX元付款方式：银行转账付款节点：1.合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；2.乙方材料进场并施工完毕，甲方支付乙方工程总造价的XX%；3.工程竣工验收后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。施工工期：XX天开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同签订日期：XXXX年XX月XX日合同签订地点：XXX甲乙双方权利和义务：一、甲方权利和义务1.负责办理有关建设手续；2.协助乙方解决施工中的有关问题；3.按合同约定支付乙方工程款。二、乙方权利和义务1.服从甲方项目部管理人员的管理，遵守项目部的管理规定；2.负责消防工程的施工，包括消防报警系统、喷淋系统、消火栓系统、防火门系统、消防广播系统、消防电话系统、消防控制室、消防应急照明及疏散指示系统等；3.负责所施工工程的验收工作，并确保验收合格；4.承担施工过程中所发生的有关费用。质量保证措施：1.乙方建立质量保证体系，制定施工质量控制计划并明确质量目标；篇8甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（分包单位）：XXXX消防工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供消防分包工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX消防分包工程工程地点：XXXX承包范围：本工程消防系统的安装、调试及验收二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日工期：XX天三、质量标准工程质量应符合国家现行消防工程质量和验收规范，以及甲方提出的相关要求。四、合同价款与支付方式合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。支付方式如下：1.合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。2.乙方按照合同约定完成工程量后，甲方支付合同总价款的XX%作为进度款。3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的剩余部分。五、双方权利与义务1.甲方负责提供施工图纸及相关技术资料，并对乙方的施工进行监督和指导。2.乙方负责按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合要求。3.乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。4.乙方应按照合同约定完成工程量，并配合甲方进行验收工作。5.甲方应按照合同约定支付合同价款，确保乙方的合法权益得到保障。六、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定完成工程量或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.双方应本着诚实信用的原则履行合同义务，如一方违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.在施工过程中，如需变更合同内容或工程项目，应由双方协商一致后签订变更协议，变更协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：XXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXX乙方（盖章）：XXXX消防工程有限公司法定代表人（签字）：XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日篇9发包方（以下简称甲方）：_________承包方（以下简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法