2025室内、外建筑结构修复与加固工程承包合同

2025室内、外建筑结构修复与加固工程承包合同工程名称：2025室内、外建筑结构修复与加固工程工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本工程的施工承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025室内、外建筑结构修复与加固工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于室内结构加固、室外结构修复、防水工程、室内装饰修复及其他相关配套设施的施工。具体施工内容详见附件《施工图纸》和《工程量清单》。1.4工程性质：1.5计划开工日期：1.6计划竣工日期：1.7质量标准：合格1.8安全目标：达到工程所在地建筑施工安全要求，杜绝重大安全事故。第二条合同承包范围2.1承包范围：（1）室内结构修复与加固工程：包括但不限于梁、柱、墙等结构构件的加固，裂缝修复，混凝土表面处理等；（2）室外结构修复与加固工程：包括但不限于墙体修复、基础加固、屋面维修等；（3）防水工程：屋面防水、地下室防水及其他需要防水处理的部位；（4）室内装饰修复：包括但不限于地面、墙面、天花板的修复及粉刷；（5）其他工程：根据甲方要求，进行相关配套设施的修复与加固。2.2承包方式：包工包料（或包工不包料，根据实际情况填写）。2.3承包范围的调整：如需调整承包范围，双方另行签订补充协议。第三条合同工期3.1工期总日历天数：天（从实际开工之日起计算）。3.2工期顺延情况：（1）甲方未按约定提供图纸、场地、道路、水电等施工条件的；（2）设计变更或工程量增加的；（3）不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的停工；（4）甲方未能按约定支付工程款的；（5）其他双方约定的情况。3.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，具体详见第六条违约责任。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价款：人民币元（大写：），具体金额以双方确认的《工程量清单》和《预算书》为准。4.2合同价款的调整：（1）设计变更或工程量变化的；（2）法律法规政策调整导致的材料、人工费用变化的；（3）双方另行约定的其他调整事项。4.3支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元（大写：）；（2）进度款：按月支付工程进度款，支付比例为已完工程量的%；（3）竣工验收款：竣工验收合格后日内，甲方支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，待质保期满且无质量问题后无息退还。4.4支付时间及地点：（1）支付时间：按上述时间节点；（2）支付方式：银行转账，乙方账户信息如下：开户银行：账户名称：银行账号：第五条双方权利与义务甲方的权利与义务：5.1确保施工现场具备开工条件，提供施工图纸、场地、道路、水电等必要的施工条件；5.2按时支付工程款，不得无故拖延或拒付；5.3指派专人负责施工过程中的协调与验收工作；5.4及时审核乙方提交的施工组织设计、进度计划及其他技术文件；5.5对乙方的施工质量、进度、安全进行监督，并提出合理建议。乙方的权利与义务：5.6按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；5.7编制详细的施工组织设计、进度计划，并报甲方审核；5.8严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保施工质量；5.9做好施工现场的安全防护工作，防止发生安全事故；5.10及时向甲方报告施工过程中发现的设计问题、材料质量问题及其他可能影响工程进度和质量的情况；5.11维护施工现场的环境卫生，做到工完场清。第六条工程质量与验收6.1质量标准：本工程执行《建筑结构加固工程施工质量验收规范》等相关标准。6.2隐蔽工程验收：隐蔽工程隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内到场验收。如甲方未能及时验收，乙方可自行验收并做好记录，甲方应予以认可。6.3竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及相关资料。甲方应在接到申请后日内组织验收。6.4验收不合格处理：验收不合格的，乙方应按甲方要求及时整改，直至验收合格。6.5质保期：自竣工验收合格之日起计算，质保期为年。第七条安全环保7.1安全管理：（1）乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施防止安全事故的发生；（2）乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并提供必要的安全防护设备；（3）如发生安全事故，乙方应立即采取救援措施，并及时向甲方报告。7.2环境保护：（1）乙方应采取有效措施控制施工噪音、扬尘、废弃物等对环境的影响；（2）施工废弃物应按甲方指定地点堆放，并及时清理。第八条变更与索赔8.1工程变更：（1）设计变更或其他原因导致工程量增加的，双方另行签订补充协议；（2）乙方应严格按变更图纸施工，不得擅自变更设计。8.2索赔：（1）因甲方原因导致的停工、窝工及其他损失，乙方有权向甲方提出索赔；（2）因乙方原因导致的损失，甲方有权向乙方索赔。第九条争议解决9.1协商解决：发生争议后，双方应通过友好协商解决；9.2诉讼解决：协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他约定事项10.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份。10.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）：法定代表人或授权代表：