2025年二建《建设工程法规及相关知识》考前必刷必练题库500题（含真题、重点题）

500题(含真题、重点题)1.《建设工程施工合同(示范文本)》由()三部分组成。解析：《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款、专用2.关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。C、工程缺陷责任期届满A、在公司连续工作满8年的张某B、到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C、在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D、与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的解析：有下列情形之一的，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。因此选D选项。4.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。5.关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。6.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是()。因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。7.下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是()。解析：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件，指地的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质8.关于融资租赁合同的说法，正确的是()。C、出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利9.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。解析：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。10.关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是()。A、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C、仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉D、当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决答案：D解析：根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；4)裁决所根据的证据是伪造的；5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。此外，人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元。乙应赔偿甲()。A、60万元C、120万元D、160万元解析：赔偿损失的数额有4种确定方法，(1)按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；(2)实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；(3)权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；(4)权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许12.根据《注册建造师执业管理办法》注册建造师不得担任2个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的情形之一的除外：(①同一工程相邻分段发包或分期施验收合格的；③因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单13.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法中，正确的是()。A、建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑B、建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年B错；住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期，故选项C错；建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记，故选项D错。14.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是()。解析：建设单位收到竣工报告后，应组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工15.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。A、用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解B、用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解C、企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D、用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。16.关于抵押权的说法，正确的是()。B、抵押权可以与债权分离而单独转让拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：(1)抵押权已经登记的，(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺17.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。B、不当得利之债C、无因管理之债合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。18.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法，正确的是()。A、招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B、招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C、招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开解析：招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的，涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。因此，D选项正确。19.关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。A、具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B、执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C、执行异议审查和复议期间，暂停执行D、执行申请人只能是诉讼当事人解析：考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：1、查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；20.关于可撤销合同的说法，正确的是()。A、代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销D、被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力解析：本题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。选项A,代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以追认。选项C,还可能通过仲21.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法中，正确的是()。A、企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制C、被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内向资质许可证项B应重新核定；被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请，故选项C错。22.关于建筑市场诚信行为公布的说法中，正确的是()。可取消不良行为记录信息的公布D、不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限解析：属于《全国建筑市场主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实限最短不得少于3个月。23.关于投标保证金的说法，正确的是()。A、招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B、投标保证金有效期从提交投标文件之日起算C、招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致答案：D解析：A错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。B错误，投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止时间开始计算。C错误，招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。24.关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。A、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B、当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C、当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖答案：B解析：A项错误B项正确，当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。C项错误，仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的，人民法院不予受理。D项错误，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。25.关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。A、原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B、有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C、两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D、人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖答案：C解析：《民事诉讼法》第35条规定“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原26.建设工程施工合同无效，但已完工程验收合产的说法，正确的是()。27.关于工程分包的说法，正确的是()。D、分包单位就分包工程承担按份责任答案：A合同约定向总包单位负责，依照法律规定，总包单位和分包单位就分包工程向建设单位承担连带责任。28.建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。A、施工企业项目经理B、设计单位节能设计负责人C、专业监理工程师D、总监理工程师(建设单位项目负责人)解析：节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。29.【2020】下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B、使用伪造、变造的许可证件投标C、提供虚假的财务状况或者业绩投标D、提供虚假的信用状况投标解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。30.关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。31.关于担保的说法，正确的是()。解析：选项A:错误。担保是担保物权，而非用益物权。选项B:正确。担保是法律制度。选项C:错误。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同32.关于仲裁的说法，正确的是()。33.关于委托合同法律特征的说法，正确的是()。34.关于建设工程刑事责任的说法，正确的是()。B、造成直接经济损失50万元，应当追究刑事责任有下列情形之一的，应当认定为“造成重大安全事故”,对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：(1)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；(2)造成直接经济损失100万元以上的；(3)其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。D错误，串通投标罪情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。C正确，为重大责任事故罪，应当承担刑事责任。35.下列建设项目中，可以不招标的是()。A、个人捐资的教育项目中合同估算价为120万元的监理合同B、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为150万元的材料采购合同D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同解析：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民36.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，事项是()。B、被罚款5000元37.关于两阶段招标的说法，正确的是()。标议38.施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准。且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括()。39.关于运输合同中承运人权利义务的说法，正确的是()。B、货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运人可以要求承运人C、由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任D、货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有返还。40.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目41.下列属于人民法院行政诉讼范围的是()。A、行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层解析：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释(2018)1号)规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为，2)调解行为以及法律规定的仲裁行为；D错误。3)行政指导行为；4)驳回当事人对行政行为提起申A错误。7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；8)上级行政机关基为；9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为10)对公民、法人或者其他组织权利义务不点来源】2Z208053行政诉讼的受案42.甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙的权利正确的是()。担的说法，正确的是()。A、施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任44.关于投标保证金的说法，正确的是()。提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%,但晨高不得超过80万元人民币。B错误。投标保证金投标保证金。45.根据《建筑业企业资质管理规定》,属于建筑业企业资质序列的是()。序列。46.关于二级建造师注册说法中，正确的是()。C、初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请，未按期申请的，不47.(考点已删除)根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于()。A、2米C、1米D、0.5米48.关于知识产权的期限性的说法，正确的是()。49.关于建设用地使用权的说法，正确的是()。50.关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是()。发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付法第793条(注：指施工合同无效)的规定处理。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(1)修51.关于法的效力层级的说法中，正确的是()。52.下列情形中，产生合同之债的是()。D、施工企业将本应汇给甲的设备租赁款汇给了乙合同之债，但是B选项是标准的正确答案，最符合题意，所以建议选择B选项。53.关于债的说法中，正确的是()。债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义54.【2020】关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是()。可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉D、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，监督部门应当进行处理答案：C解析：A错误，行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。选项B错误，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。选项C正确，《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。选项D错误，《招标投标法实施条例》规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督收到投诉的行政监督部门负责处理。55.关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是()。A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证答案：C56.某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于()。57.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。58.关于承揽合同的说法正确的是()。60.下列情形中，发包人应当承担过错责任的是()。A、直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的C、未申领施工许可证导致无法开工的D设计变更导致费用增加的解析：发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量合强制性标准；③直接指定分包人分包专业工程。简记为：2提供2指定【考点来源】2Z207044竣工结算、质量争议的规定61.关于人民调解说法，正确的是()。A、经人民调解委员会调解达成调解协议的，必C、调解协议的履行发生争议的，一方当事人录协议内容。BC项错误，经人民调解委员会调解达成的62.关于无资质的实际施工人利益受到侵害时处理的说法中，正确的是()。B、实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C、实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、为无资质的"实际施工人"的利益受到侵害违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发63.根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,关于建设工程开工日期的说法，正确的是()。A、因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际进场施工时间为开工日期C、发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，施以认定：(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。A错误，B正确，(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。D错误。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据64.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是()。B、因发包人原因导致停工超过3个月C、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算情形之一的除外：1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；2)合同约定的工程验收合格的；3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设65.关于确定中标人的说法，正确的是()。A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判C、中标人应当是投标报价最低的投标人D、中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项条件解析：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人的投标应当符合下列条件之一：(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。66.关于分包工程的说法中，正确的是()。A、分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B、中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C、中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成67.关于投标人的说法，正确的是()。68.招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D、属于同一集团、协会、商会等组织成员的解析：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标；(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便(6)招标人与投标人为谋求特定投标人69.关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。B、澄清或者修改的内容可能影响投标文件少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应为的是()。B、不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C、将承包的工程转包或者违法分包的71.根据《劳动合同法》,劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过A、1个月B、2个月解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。72.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。解析：选项A属于行政责任；选项BC属于行政处罚。承担民事责任的方式主要1赔礼道歉。73.招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。74.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。A、解除合同解析：《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。75.关于评标的说法中，正确的是()。A、评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明解析：评标委员会不得招标人征询确定中标人的意向，故选项A错误；标底只能作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件，故选项B错误；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果，故选项76.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。技术标准中规定应取样数量的30%。77.根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当()。78.关于建设工程合同变更说法正确的是()。C、双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先D、合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定解析：A项错误，当事人协商一致，可以变更合同。B项正确，如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。C项错误，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。D项错误，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。79.施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。80.根据《绿色施工导则》,四节一环保中的“四节”是指()。B、节能、节地、节水、节材最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”,其中“四节”是指()。B、节能、节地、节水、节材文物，情节严重，尚不构成犯罪的，可处以()罚款。A、1千元以上1万元以下B、5千元以上5万元以下C、1万元以上10万元以下D、5万元以上50万元以下安机关追缴文物，情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款。释(一)》,当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。84.某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作。约关于该女职工权益保护的说法，正确的是()。B、公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动C、若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动D、若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求()。86.关于租赁合同的说法，正确的是()。A、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C、租赁期限超过20年的，超过部分无效解析：租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，87.根据《民事诉讼法》,关于证据的说法，正确的是()。D、证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证88.检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由()复检。89.在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌90.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容情形之一的，属于投标人相互串通投标：1)投标人之间协商投标报价等投标文动。91.关于合同权利转让的说法，正确的是()。(2020.12月考)解析：A项错误，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。B项错误，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。C正确，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。D项错误，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。92.关于安装工程一切险保险期限的说法中，正确的是()。A、安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B、安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期的C、安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D、安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始答案：D解析：选项A,不可超出；安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任，故选项B错；安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限，故选项C错。93.下列评标委员会成员的行为，合法的是()。A、向招标人征询确定中标人的意向94.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。95.关于建设工程返修的说法，正确的是()。A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用96.根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》,注册建造师不参加继续教育或继续教育不合格的，应给予本人处理的是()。B、处1万元以上罚款97.关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。98.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由99.关于危险废物污染环境防治的说法正确的是()。B、从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得C、将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规用。【考点来源】2Z205014施工现场固体废物污染环境防治的规定100.关于商标的说法，正确的是()。解析：C选项A错误，商标专用权的内容只包括财产权。商标设计者的人身权受标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。选项D正确，商标专用权包括使101.关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。102.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招公告的说法，正确的是()。于6个月的，公告期限为6个月解析：A错误。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。B错误。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，但是，公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。D错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。103.关于和解的说法，正确的是()。A、和解达成的协议不具有法律效力B、和解协议必须采用书面形式C、和解达成的协议不具有强制执行力D、达成和解后当事人不得再行起诉答案：C解析：和解达成的协议具有法律效力，但不具有强制执行力，A错误C正确。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的，B错误。达成和解后当事人可以另行起诉。104.某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保，损失发生后，被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是()。A、投保时先后B、投保金额大小C、协商结果推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政措施。106.关于人民调解的说法，正确的是()。A、经人民调解委员会调解达成的调解协议B、经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书D、当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所108.【2014】下列建设工程不良行为中，属于施解析：资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。109.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。A、由行政主管部门主持达成的调解书B、仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C、人民法院在民事案件审理中制作的调解书D、由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议答案：A解析：行政调解达成的协议不具有强制执行力。【总结】“法院”和“仲裁庭”这两个权威机构作出的文书具有强制执行力。【考点来源】2Z208041调解的规定110.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产权和人身权的双重性答案：C环境夜间噪声的夜间是指()期间。A、21点至次日6点B、22点至次日8点C、21点至次日8点D、22点至次日6点解析：本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间段。112.发包人可以解除建设工程施工合同的情形是()。B、发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。113.下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书，5年内不予注册的是A、在执业过程中实施商业贿赂的B、允许他人以自己的名义从事执业活动的C、因过错造成重大质量事故的D、未办理变更注册而继续执业的解析：《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。114.甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法中，正确的是()。A、王某的行为为无权代理，合同无效B、王某的行为为表见代理，合同无效C、王某的行为为表见代理，合同有效D、王某的行为为委托代理，合同有效请招标的是()。但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公如何适用时，由()裁决。117.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容119.关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。120.政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据。121.关于招标程序和要求的说法，正确的是()。宜B、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项解析：选项A:错误。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评构办理招标事宜。选项C:错误。《招标投标法》规定，招标文件应当包括招标质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。选项D:错误。招标人对已发出的间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。122.根据《建设工程质量管理条例》,组织建设工程竣工验收的主体是()。123.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,以他人名义投标骗取中标的属于()。B、工程质量不良D、承揽业务不良解析：承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；(2)标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；(5)将承包的工程转包或违法分包的。124.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。A、工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是B、工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准D、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准解析：强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。【考点来源】2Z207012监督检125.关于评标的说法，正确的是()。A、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应D、评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。B错误，招标人应向评标委员会提供评标所必须的信息。D超纲，评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，被更换的成员所做的评审结论无效。由更换后的评标委员会成员重新评审。126.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。解析：加班工资：平日：150%;休息日：200%;法定假日：300%。公司应当向王某支付加班费80×3×3+80×2×4=1360元。127.用人单位与劳动者在用工前签订的劳动合同，劳动关系()建立。A、实习期满之日128.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法，正确的是()。D、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开项正确。129.关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。解析：赔偿损失的数额有4种确定方法：1)侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。2)实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。3)权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定。4)权利人的损失、侵权人获得的利益和131.关于无效合同的说法，正确的是()。A、一方以欺诈手段订立的，损害对方利益的合同无效解析：A错误，以欺诈的手段订立的合同为可撤销合同。B错误，违反法律、行132.李某被查出存在二级建造师职业资格"挂证"行为，2018年9月13日其注册二级建造师注册的最早日期为()。A、2019年9月13日B、2021年9月13日D、2022年9月13日起3年内不得再次申请注册，记入不良行为记录并列入建筑市场主体"黑名单"的说法，正确的是()。解析：本题考债的相对性。当事人一方(乙公司)因第三人(供电局)原因违约的，应当向合同对方(甲企业)承担责任。134.关于可撤销合同中撤销权行使的说法，正确的是()。A、受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撤销权C、重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权D、当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)当事人自知道销事由之日起90日内没有行使撤销权；(2)当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权；A错误。(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法135.关于项目经理的说法中，正确的是()。136.关干建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。A、企业资质证书有效期为3年B、企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请工D、资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定解析：A错误，《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。137.关于两阶段招标的说法，正确的是()。A、实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶出138.关于不动产物权设立的说法，正确的是()。C、依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记139.关于招标代理机构的说法，正确的是()。解析：招标代理机构应当具备下列条件：(1)有从事招标代理业务的营业场所B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C、安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D、批准女工王某只能休产假120天解析：选项A:正确，不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动工作时间和夜班劳动。A未违反规定。选项C:错误，不得安排女职工在怀孕期规定。141.关于施工中节能措施的说法，正确的是()。能耗指标，提高施工能源利用率。C项错误，优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。D项错误，下列说法正确的是()。权让给丙。下列说法正确的是()。有权人不得设立地役权，故选项C错；供役地以及供役地上的土地承包经营权、144.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。B、申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断解析：A应当向人民法院申请执行；B申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，适145.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。146.关于抵押的说法，正确的是()。147.【2016】政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据。甲设计师完成，则图纸的著作权归()。149.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货1周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。B、1.7万元C、2.1万元D、2.8万元失为：0.4+1+0.7=2.1万元。理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。022民事诉讼的当事人和代理人151.关于企业申请资质条件中净资产的说法中，正确的是()。C、应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准152.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第1153.关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是()。154.关于计算机软件著作权的说法，正确的是()。D、法人的软件著作权，保护期为30年解析：自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日，故A错；接受他人委托开发的软件，其著作期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，故D错。155.关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是()。解析：选项A也可由施工单位自行采购，选项C,不可指定，选项D,应由采购单156.关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。解析：A选项说法正确，B选项说法错误，《招标投标法实施条例》规定，招标157.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申C、当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产D、申请仲裁裁决强制执行的期间为2年执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出(按照《民事诉讼法》的规定，申请执行的期间为2年)。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。【考点来源】2Z208033仲裁裁决的执行效力158.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应该()。A、撤回投标B、提高投标保证金额C、撤销投标D、及时书面告知招标人解析：投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人只有其不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标才无效。159.【2017】根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业资质不良行为的是()。A、以他人名义投标B、将承包的工程违法分包C、未在规定期限内办理资质变更手续D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案：C解析：资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。160.关于代理的说法中，正确的是()。A、作为被代理人的法人终止，委托代理终止B、代理涉及被代理人和代理人两方当事人C、民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D、代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任答案：A解析：选项B不止两方当事人，还涉及第三人；选项C错在必须；选项D代理人和被代理人承担连带责任，故错。161.关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是()。A、出租人向承租人履行交付标的物的义务B、出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C、出租人向承租人履行租赁物维修的义务D、承租人向出卖人履行交付租金的义务解析：出租人的主要义务是向出卖人支付价金、保证承租人对租赁物占有和使用、协助承租人索赔和尊重承租人选择权。出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保。承租人的主要义务是支付租金、162.关于建设工程代理行为的说法中，正确的是()。解析：建设工程的承包活动不得委托代理，故选项A错；选项B可以委托；选项C错在“只能”,下列人员可以被委托为诉讼代理人：①律师、基层法律服务工权利是()。保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以变卖该财产的价款优先受偿；质权是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或者权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿；留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。164.【2017】根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告解析：A错误。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。B错误。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，出答复前不停止对违法行为记录的公告。D错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。165.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()。A、只能由法院确定归属B、施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C、乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D、甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。166.关于二级建造师职业岗位的说法，正确的是()。A、二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师B、二级建造师只能受聘并注册于施工企业C、二级建造师职业岗位限于工程项目施工的项目经理D、二级建造师可以担任中小型项目的项目经理经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级注册建造师可以承担中、小型167.建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。168.关于招标文件的说法中，正确的是()。行C、招标文件中载明的的投标有效期从提交投标资格预审文件之日169.关于联合体投标的说法，正确的是()。B、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投170.关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法，正确的是()。(2A、限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定C、相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认D、相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为予以追认通知之日起30日内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销贷，此担保方式属于()。B、质押172.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认行为的是()。A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的解析：选项A属于资质不良；选项B、D属于质量不良。173.根据《民法总则》,法人分为()。174.承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同()。D、可撤销答案：B解析：承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第153条第1款及第791条第2款、第3款的规定，认定无效。175.根据《建筑业企业资质管理规定》,由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()日内。解析：变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部176.关于劳动合同履行的说法，正确的是()。A、用人单位变更名称，原劳动合同可终止B、用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行C、用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除D、用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同解析：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。177.根据《文物保护法》,属于受国家保护的文物的是()。178.下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是()。解析：投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：(1)使用伪造、变造的许可证件；(2)提供虚假的财务状况或者业绩；(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；(4)提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。179.根据《民法典》,下列财产中，仅能属于国家拥有的是()。180.关于仲裁调解的说法，正确的是()。181.关于劳动合同履行的说法，正确的是()。解析：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。182.下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是B、选定的仲裁委员会C、请求仲裁的意思表示D、仲裁裁决的效力答案：D解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：1)请求仲裁的意思表示；2)仲裁事项；3)选定的仲裁委员会。183.某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担()。C、行政处罚答案：B解析：民事责任可以分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。侵权责任是指行为人因过错侵害184.关于建设工程返修的说法，正确的是()。185.关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。(D、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装解析：A项错误。对于建设单位负责供应的材料设备，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验和试验，如果不合格，不得在工程上使用，并应通知建设单设计单位不得指定生产厂、供应商。C项错误。对于建设单位负责供应的材料设备，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验和试验，如果不合格，不得在工程上使用，并应通知建设单位予以退换。D项错误。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。186.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是()。A、分包单位只对总承包单位负责B、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D、建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利解析：总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。187.根据《保障农民工工资支付条例》,施工总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少()。工资全部结清后至少3年。188.关于有效投标价格的说法，正确的是()。A、申请日前5个月被他人泄密的B、申请日前3个月在学术论文中发表的D、申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的解析：申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情种情形分别构成了“发表公开、使用公开、以其他算文件的说法，正确的是()。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据191.关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是()。C、对标准进行复审的周期一般不得超过3年复审周期一般不得超过5年。D项正确，强制性标准文本应当免费向社会公开。192.建筑物倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。193.资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是()。A、施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B、施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的质许可机关：(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的；(2)企业依法终194.关于合同权利转让的说法，正确的是()。C、债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让195.下列事项中，属于专利保护对象的是()。C、施工企业编制的施工方案项A:错误。施工企业的名称或标志不由《专利法》保护，可以由《商标法》保的单位承担()。(出借方)和使用本企业名义的施工单位(借用方)承担连带责任。197.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使法正确的是()。C、乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向()申199.某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。B、超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任D、施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支定1个月内申请验收C、建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收解析：本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B,需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C,环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D,应由环境保护行政主管部门责今停止生201.根据《建设工程质量管理条例》,注册建造师因过错造成重大质量事故节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。B、吊销执业资格证书，5年内不予注册C、责令停止执业3年D、责令停止执业1年构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年202.关于施工许可制度的说法中，正确的是()。A、中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证B、领取施工许可证后因故不能按期开工超过6个月的，施工许可证自行废止C、因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告解析：因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工应当重新办理开工报告的批准手续，故选项D错。同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效。则仲裁庭应当()。解析：合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决也可以按照204.代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()。205.关于工程质量检测的说法，正确的是()。206.建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是()。B、代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系D、代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系207.【2015】下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。C、未对工程施工可能造成伤害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防208.下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是()。A、分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师B、分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师释(一)》,关于工程价款结算的说法，正确的是()。A、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量C、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量D、当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。选项AC210.根据《招标投标法》,开标的主持者是()。照合同约定及时通知保险人，保险人()。故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。213.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设作通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向()提出。215.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业工程安全不良行为的是()。D、在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)价款优先受偿权不得对抗买受人。(交付全款或大部分款项的)购房人>承包人>抵押权人>普通债权人217.关于法人的说法中，正确的是()。218.根据《著作权法》,著作权是()。219.根据《城市建设档案管理规定》,建设单位应当在工程竣工验收后()个月解析：建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档220.关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。A、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出C、人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成221.根据《绿色施工导则》,关于施工总平面布置的说法，正确的是()。A、3年内形成环形通路，减少道路占用土地。【考点来222.关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是()。检验、检测、鉴定、专家评审等，所需时间计算在内可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉D、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，监解析：A错误，行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理B、6个月解析：建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册224.关于评标规则的说法中，正确的是()。D、评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序不超过3个，并标明排序，故选项D错。225.关于仲裁协议效力的说法。正确的是()。解析：本题考查是仲裁协议。选项A正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出”;选项B正确的说法应为“仲裁协议独立存在，合同的变更，解除、终止或者无效。以及合同成立后未生效，被撤销等，均不影响仲裁协议的效力”选项C,正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。226.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。227.关于民事诉讼中第三人的说法，正确的是()。A、第三人属于狭义的民事诉讼当事人B、人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C、对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D、对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼022民事诉讼的当事人和代理人228.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。B、施工企业工程施工质量不