建筑装饰工程劳务分包合同

建筑装饰工程劳务分包合同合同编号：__________甲方（分包人）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________地址：_____________________乙方（总包人）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________地址：_____________________第一章定义与术语1.1甲方：指甲乙双方于本合同项下约定的分包人，负责建筑装饰工程劳务分包的具体实施。1.2乙方：指甲乙双方于本合同项下约定的总包人，负责建筑装饰工程的总承包及管理工作。1.3工程项目：指甲乙双方商定的建筑装饰工程，具体内容详见本合同附件。1.4合同总价：指甲乙双方商定的建筑装饰工程劳务分包的总金额。第二章合同标的2.1甲方根据乙方的委托，承担本合同附件所列明的建筑装饰工程劳务分包工作。2.2乙方应按照本合同约定，向甲方支付合同总价。第三章工程进度及质量要求3.1甲方应按照乙方提供的工程进度计划表，按时完成分包工程。3.1.1甲方应保证分包工程的进度和质量符合乙方的要求。3.1.2甲方在施工过程中，应遵守相关法律法规，保证施工安全。3.2乙方应对甲方施工过程中的工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求甲方整改。第四章权利与义务4.1甲方权利4.1.1甲方有权按照本合同约定，向乙方收取合同总价。4.1.2甲方有权要求乙方提供相关技术资料、施工图纸等。4.2甲方义务4.2.1甲方应按照乙方的要求，按时完成分包工程。4.2.2甲方应保证分包工程的质量，对因工程质量问题造成的损失承担赔偿责任。4.3乙方权利4.3.1乙方有权对甲方施工过程中的工程质量进行监督检查。4.3.2乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务。4.4乙方义务4.4.1乙方应按照本合同约定，向甲方支付合同总价。4.4.2乙方应协助甲方完成施工所需的各项手续。第五章工程变更与索赔5.1若在施工过程中发生工程变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。5.1.1工程变更导致的费用增减，甲乙双方应按照变更协议约定承担。5.1.2工程变更导致的工期延长，甲乙双方应协商确定新的工期。5.2若甲方因乙方原因导致工程进度延误或工程质量问题，甲方有权向乙方提出索赔。5.2.1索赔金额应为甲方因乙方原因造成的实际损失。5.2.2乙方应在收到甲方索赔通知后15日内，对索赔进行答复。第六章工程验收及交付6.1工程验收6.1.1分包工程完成后，甲方应书面通知乙方进行验收。6.1.2乙方应在收到甲方验收通知后5个工作日内，组织验收小组对分包工程进行验收。6.1.3验收合格后，乙方应出具验收合格证书。验收不合格的，乙方有权要求甲方在规定期限内整改。6.2工程交付6.2.1验收合格后，甲方应按照乙方的要求，将分包工程交付乙方使用。6.2.2交付时应提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告等。第七章质量保修7.1甲方应对分包工程的质量承担保修责任，保修期限为工程验收合格之日起1年。7.1.1保修期内，如因甲方施工原因造成工程质量问题，甲方应无偿进行修复。7.1.2保修期满后，甲方不再承担保修责任，但乙方仍可要求甲方提供有偿服务。7.2乙方应在保修期内对甲方施工的工程质量进行监督，发觉质量问题应及时通知甲方进行修复。第八章付款条款8.1付款条件8.1.1乙方支付合同总价的前提是甲方按照本合同约定完成分包工程，并通过乙方的验收。8.1.2乙方支付进度款的前提是甲方按照乙方要求提交相应的进度报告和发票。8.2付款方式8.2.1合同总价分为预付款、进度款和验收款三个阶段支付。8.2.2预付款为合同总价的20%，在合同签订后7日内支付。8.2.3进度款按照工程进度支付，每完成一个阶段，甲方开具发票后，乙方在15日内支付。8.2.4验收款为合同总价的30%，在工程验收合格后支付。8.3付款延期8.3.1如乙方未按约定时间付款，应向甲方支付违约金，违约金为未付款金额的千分之五，自逾期之日起计算。8.3.2如甲方未按约定完成工程进度，乙方有权扣除相应的进度款。第九章违约责任9.1甲方违约9.1.1甲方未按约定完成工程，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。9.1.2甲方提供的工程质量不符合标准，乙方有权要求甲方承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。9.2乙方违约9.2.1乙方未按约定支付款项，甲方有权暂停施工，并要求乙方支付违约金。9.2.2乙方未按约定提供技术资料或图纸，导致工程延期，乙方应承担相应的责任。第十章争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。10.3如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.4在争议解决过程中，除争议部分外，甲乙双方应继续履行合同的其余部分。第十一章保密条款11.1保密义务11.1.1甲乙双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息承担保密义务。11.1.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止，且在合同终止或履行完毕后继续保密期限为5年。11.2保密范围11.2.1保密信息包括但不限于技术资料、财务数据、商业计划、客户信息等。11.2.2甲乙双方应对保密信息采取合理的保密措施，防止信息泄露。第十二章合同的修改和终止12.1合同修改12.1.1本合同未尽事宜或需要修改的内容，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行修改。12.1.2任何修改均构成本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。12.2合同终止12.2.1除本合同另有约定外，甲乙双方均可提前30日书面通知对方终止本合同。12.2.2在合同终止后，甲乙双方应按照本合同的约定，完成未了事宜的处理。第十三章违约赔偿13.1赔偿责任13.1.1若一方违反本合同的规定，导致合同无法履行或造成对方损失，违约方应向守约方支付赔偿金。13.1.2赔偿金应包括守约方因此遭受的直接损失和可预见的间接损失。13.2赔偿限额13.2.1本合同的赔偿限额为合同总价的50%。13.2.2赔偿限额的约定不影响双方依法承担的其他责任。第十四章法律适用和管辖14.1法律适用14.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.1.2本合同的签订地、履行地均为中华人民共和国境内。14.2管辖法院14.2.1若因本合同引起任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。14.2.2如协商不成，甲乙双方同意将争议提交至本合同签订地人民法院诉讼解决。第十五章其他条款15.1合同附件15.1.1本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。15.1.2附件包括但不限于工程进度计划表、施工图纸、材料清单等。15.2合同生效15.2.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。15.2.2本合同的生效不依赖于任何前置条件的