建设工程施工合同（对外）建筑工程施工合同5篇

建设工程施工合同（对外）建筑工程施工合同5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对外建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模及内容：土建、机电安装工程等施工图纸显示的全部内容。二、工期要求工程开工日期：自本协议签订之日起______天内开工。工程竣工日期：自开工之日起______天内完成全部施工内容。三、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币______元（大写：______元整）。具体价格根据施工图纸及工程清单进行结算。2.支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点如下：（1）基础工程完成后支付合同价款的______%；（2）主体结构完成一半时支付合同价款的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付至合同价款的______%；（4）剩余______%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。四、工程质量及验收标准1.乙方必须按照施工图纸、说明、技术规范及甲方要求进行施工，并接受甲方的监督。2.工程质量应达到国家或专业的质量验收标准。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并提供相应的竣工资料。甲方自接到验收通知后______天内组织验收，逾期视为验收通过。五、材料设备供应1.工程所需材料、设备由乙方自行采购，但须符合国家和行业标准。2.乙方采购的材料设备如不符合质量标准或规格要求，应禁止使用，并重新采购符合要求的产品。因此造成的损失由乙方承担。六、保修责任及期限工程竣工验收后，乙方应按照国家相关规定对工程进行保修。保修期限为______年。保修期间发生的费用由乙方承担。七、违约责任1.乙方未能按合同约定工期完成施工任务，应支付违约金并承担由此造成的损失。违约金为每逾期一天支付合同总价款的______%。逾期超过______天，甲方有权解除合同。2.乙方施工质量不符合合同约定或国家标准的，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此造成的损失。若修复或返工仍不能满足要求，甲方有权解除合同。因此造成的损失由乙方承担。3.甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一天应支付应付未付金额的______%作为违约金。逾期超过______天，乙方有权暂停施工直至终止合同。因此造成的损失由甲方承担。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同产生的一切费用由双方自行承担。​​签约地点：____________________​​签约时间：____________________​​九、合同的生效与终止​​本合同自双方签字盖章之日起生效。工程竣工验收合格并结清工程款后终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。​​十、附加条款​​（在此处添加任何双方协商一致的附加条款）​​甲方（盖章）：____________________​​法定代表人（签字）：____________________​​乙方（盖章）：____________________​​法定代表人（签字）：____________________​​合同附件：施工图纸及工程清单等文件​​注意：本合同仅为示例文本，实际合同应根据具体情况进行修改和完善。在签订合同前，请务必咨询专业法律顾问审核合同条款，以确保合同的合法性和有效性。篇2建设工程施工合同甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方位于__________________________地区的建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：__________________________二、合同工期开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：______天。三、质量标准与验收1.工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准。2.验收标准：按照国家和地方现行相关规定执行。3.验收方法：由甲方组织相关部门进行竣工验收。四、合同价格与支付1.工程总价：人民币________元（大写：_________圆整）。2.支付方式：分期支付。工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后支付。五、承包人主要权利和义务1.乙方应按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量。2.乙方应遵守相关法律法规，严格执行施工安全规范。3.乙方应接受甲方的监督和管理，确保工程进度。4.乙方应对因自身原因造成的工程质量问题负责返修和整改。六、发包人主要权利和义务1.甲方应按照合同约定支付工程款。2.甲方有权对工程进度、质量进行检查和监督。3.甲方应提供符合施工条件的施工场地。4.甲方应协助乙方解决施工现场周边问题。七、安全施工与检查1.乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工安全。2.甲方有权对施工现场的安全状况进行检查和监督。如发现安全隐患，乙方应立即整改。3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。八、工程变更与调整1.施工过程中如遇设计变更或工程量调整，双方应及时协商并签订书面变更协议。篇3建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对外发布的建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程规模：____________________二、合同工期1.开工日期：____________________2.竣工日期：____________________3.合同工期总日历天数：______天。三、质量标准及保修1.工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。2.保修期限及内容：按国家相关规定执行。四、合同价格及付款方式1.工程总价款（小写）：人民币______元，（大写）：人民币______元整。2.付款方式：（1）预付款；（2）进度款；（3）竣工结算款。具体支付比例和时间为双方协商约定。五、工程变更与调整双方同意工程变更与调整的相关约定。六、工程竣工验收与结算约定竣工验收的程序、标准及结算方式。七、甲方工作甲方应完成的工作内容及相关责任。八、乙方工作乙方应完成的工作内容及相关责任。九、安全施工与检查1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2.甲方应对乙方施工安全措施进行检查，并及时提出整改意见。十、违约责任及索赔约定甲乙双方违约责任及赔偿损失的计算方法。十一、合同附件及补充条款本合同附件及补充条款均为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。十二、争议解决方式在履行合同过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、合同生效与终止本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，在工程竣工验收合格、款项结清后终止。篇4建设工程施工合同甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对外建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.承包范围和内容：_________________________二、合同工期1.工程开工日期：_______年______月______日。2.工程竣工日期：_______年______月______日。三、合同价格与支付1.工程总价：人民币（大写）______元整，小写______元。价格明细表详见附件。2.支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度过半时支付工程总价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的______%。四、工程质量和验收1.乙方应按照国家和地方现行的工程建设强制性标准、设计规范、施工验收规范等进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后及时组织验收，并在验收合格后的七日内签署验收合格证书。五、安全施工1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。2.乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任和因此产生的全部费用。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延，且甲方应承担违约责任。2.若乙方在施工过程中擅自停工或工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。七、其他事项约定1.本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。本合同附件与本合同具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________代表人（签字）：___________________代表人（签字）：___________________地址：_____________________________地址：_____________________________联系电话：________________________联系电话：________________________日期：_______年______月______日日期：_______年______月______日附件：价格明细表、施工图纸等​​​​写在最后的话​​：这只是一个关于建设工程施工合同的范本，具体情况可能需要根据项目的实际需求进行调整和修改。在签订合同之前，务必对每个部分进行审查，确保其准确性、完整性和合法性。如果需要法律咨询或有任何疑问，请咨询专业的法律顾问。希望这份合同协议能够对您有所帮助！篇5建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方对建设工程项目的施工，乙方承包完成施工任务，经友好协