光伏发电付款合同样本

光伏发电付款合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.买方有意购买卖方所拥有的光伏发电项目，并愿意按照本合同约定支付相应款项。

2.卖方同意将其光伏发电项目转让给买方，并愿意按照本合同约定收取相应款项。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、光伏发电项目基本情况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目发电量：____________________

5.项目建设周期：____________________

二、付款方式

1.买方应按照本合同约定，在项目竣工验收合格后，分阶段向卖方支付光伏发电项目款项。

2.首付款：项目竣工验收合格后，买方应在十个工作日内向卖方支付首付款，首付款金额为项目总金额的百分之二十。

3.尾款：项目竣工验收合格后，买方应在项目发电运行满一年后，向卖方支付尾款，尾款金额为项目总金额的百分之八十。

三、付款时间

1.首付款支付时间：项目竣工验收合格后十个工作日内。

2.尾款支付时间：项目发电运行满一年后十个工作日内。

四、违约责任

1.买方未按本合同约定支付款项的，应向卖方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。

2.卖方未按本合同约定提供光伏发电项目的，应向买方支付违约金，违约金按项目总金额的千分之五每日计算。

五、争议解决

1.双方因履行本合同所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

七、合同解除

1.买方在合同履行过程中，如有违反国家法律法规的行为，卖方有权解除本合同。

2.卖方在合同履行过程中，如有违反国家法律法规的行为，买方有权解除本合同。

八、附件

1.光伏发电项目转让协议

2.项目竣工验收报告

3.相关法律法规及政策文件

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

附件：

1.光伏发电项目转让协议

2.项目竣工验收报告

3.相关法律法规及政策文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“担保方”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.买方有意购买卖方所拥有的光伏发电项目，并愿意按照本合同约定支付相应款项。

2.卖方同意将其光伏发电项目转让给买方，并愿意按照本合同约定收取相应款项。

3.丙方作为担保方，同意为买方提供担保，确保买方按照合同约定履行付款义务。

双方经友好协商，并征得担保方同意，达成如下协议：

一、光伏发电项目基本情况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目发电量：____________________

5.项目建设周期：____________________

二、付款方式

1.买方应按照本合同约定，在项目竣工验收合格后，分阶段向卖方支付光伏发电项目款项。

2.首付款：项目竣工验收合格后，买方应在十个工作日内向卖方支付首付款，首付款金额为项目总金额的百分之二十。

3.尾款：项目竣工验收合格后，买方应在项目发电运行满一年后，向卖方支付尾款，尾款金额为项目总金额的百分之八十。

三、担保方责任

1.担保方应在本合同签订之日起，向卖方提供担保函，担保函金额为项目总金额的百分之百。

2.担保方保证在买方未按本合同约定支付款项的情况下，承担相应的担保责任。

四、买方权益

1.买方有权要求卖方提供项目相关资料，包括但不限于项目设计文件、设备清单、施工合同等。

2.买方有权要求卖方在项目竣工验收合格后，提供项目运行维护手册。

3.买方有权要求卖方在项目发电运行期间，提供项目运行数据。

五、卖方责任

1.卖方应保证光伏发电项目的所有权、使用权、收益权等权利完整无瑕疵。

2.卖方应保证项目在合同约定的建设周期内完成建设，并达到合同约定的发电量。

3.卖方应保证项目在发电运行期间，按照合同约定进行维护和保养。

六、卖方违约及限制条款

1.卖方如未按合同约定提供项目资料，买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。

2.卖方如未按合同约定完成项目建设，买方有权要求卖方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

3.卖方如未按合同约定进行项目维护和保养，买方有权要求卖方承担违约责任。

七、买方违约责任

1.买方如未按合同约定支付款项，应向卖方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。

2.买方如违反合同约定，导致项目无法正常运行，买方应承担相应的责任。

八、争议解决

1.双方因履行本合同所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、合同解除

1.买方在合同履行过程中，如有违反国家法律法规的行为，卖方有权解除本合同。

2.卖方在合同履行过程中，如有违反国家法律法规的行为，买方有权解除本合同。

十一、附件

1.光伏发电项目转让协议

2.项目竣工验收报告

3.担保函

4.相关法律法规及政策文件

十二、第三方介入的意义和目的

丙方作为担保方介入本合同，旨在保障买方的权益，确保买方能够按照合同约定支付款项。通过担保方的介入，可以降低买方的财务风险，提高项目的成功率。

十三、甲方为主导的目的和意义

甲方作为买方，在本合同中处于主导地位，旨在通过购买光伏发电项目，实现清洁能源的利用，降低能源成本，同时获得稳定的收益。甲方的主导地位有助于确保项目顺利实施，保障自身权益。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

丙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“设备供应商”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“金融机构”）：

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.开发商计划开发一个新的住宅项目，需要采购乙方提供的太阳能光伏发电设备。

2.乙方愿意提供所需的太阳能光伏发电设备，并希望获得相应的预付款和分期付款保障。

3.丙方作为金融机构，同意为乙方的款项提供担保服务，以确保乙方的权益。

双方经友好协商，并征得金融机构同意，达成如下协议：

一、太阳能光伏发电设备供应项目基本情况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.设备种类：____________________

4.设备数量：____________________

5.设备交货时间：____________________

二、付款方式

1.开发商应按照本合同约定，在设备交付和使用后分阶段向乙方支付设备款项。

2.预付款：设备交货前，开发商应在十个工作日内向乙方支付预付款，预付款金额为设备总金额的百分之二十。

3.分期付款：设备交货后，开发商应在项目使用满三个月后，向乙方支付剩余款项，分四期等额支付，每期支付设备总金额的百分之二十五。

三、金融机构责任

1.丙方应在本合同签订之日起，向乙方提供担保函，担保函金额为设备总金额的百分之百。

2.丙方保证在开发商未按本合同约定支付款项的情况下，承担相应的担保责任。

四、乙方权益

1.乙方有权要求开发商在设备交货前提供预付款。

2.乙方有权要求开发商在设备交货后，按照合同约定的分期付款计划支付款项。

3.乙方有权要求开发商在项目使用期间，提供设备运行维护的相关服务。

五、开发商责任

1.开发商应保证按照合同约定的时间和数量采购乙方提供的设备。

2.开发商应保证项目使用乙方设备后，能够按照合同约定支付款项。

3.开发商应保证项目在使用乙方设备期间，按照合同约定进行维护和保养。

六、开发商违约及限制条款

1.开发商如未按合同约定支付预付款，乙方有权要求开发商支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。

2.开发商如未按合同约定支付分期付款，乙方有权要求开发商支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。

3.开发商如违反合同约定，导致乙方设备无法正常运行，开发商应承担相应的责任。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.任何一方未履行本合同约定的担保义务，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方因履行本合同所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、合同解除

1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除本合同。

十一、附件

1.太阳能光伏发电设备采购合同

2.担保函

3.相关