政府工程监理合同书7篇

政府工程监理合同书7篇篇1合同编号：XXXX-XXXX甲方（业主）：XXXX人民政府乙方（监理单位）：XXXX建设监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程监理事项协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX工程项目2.工程地点：XXXX地区3.工程规模：XXXX平方米4.工程内容：包括基础工程、主体结构、装修工程等二、监理范围和内容1.监理范围：本工程的全部施工内容及施工过程中的质量、进度、投资和安全等方面进行全面监理。2.监理内容：根据相关法律法规，结合本工程实际情况，制定监理规划、实施细则和验收规范；审查施工单位的资质、人员资格和施工组织设计；对施工过程中的质量、进度、投资和安全等方面进行全面控制；组织工程验收，出具验收报告。三、监理期限1.开始日期：XXXX年XX月XX日2.结束日期：XXXX年XX月XX日3.延期要求：如因特殊情况需要延期，双方应协商并签订补充协议。四、监理费用及支付方式1.监理费用：根据工程规模、复杂程度和监理工作量，双方协商确定监理费用为人民币XX元。该费用包括监理人员的工资、津贴、差旅费、通讯费及其他必要费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方监理费用总额的XX%作为预付款；工程进行至中期时，甲方应支付乙方监理费用总额的XX%；工程竣工验收后，甲方应支付乙方剩余的监理费用。具体支付时间和金额如下：-预付款：合同签订后XX个工作日内支付人民币XX元；-中期款：工程进行至中期时支付人民币XX元；-尾款：工程竣工验收后支付人民币XX元。五、双方权利和义务1.甲方权利与义务：-甲方有权要求乙方按照合同规定履行监理职责；-甲方应支付乙方相应的监理费用；-甲方应提供必要的工作条件和支持；-甲方不得要求乙方违反法律法规和监理规定。2.乙方权利与义务：-乙方有权要求甲方按照合同规定支付监理费用；-乙方应履行监理职责，确保工程质量、进度、投资和安全；-乙方应接受甲方的监督和检查；-乙方应保守工程秘密，不得泄露工程相关信息。六、违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：如甲方未按照合同规定支付监理费用或未提供必要的工作条件和支持，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同规定履行监理职责或违反了相关法律法规和监理规定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。七、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。如有其他特殊约定，双方应协商并签订补充协议。八、合同生效及变更解除1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.合同变更解除：如需对合同进行变更或解除，双方应协商并签订书面协议。协议未生效前，原合同仍然有效。协议生效后，原合同自动终止。篇2合同编号：2025-001甲方（业主）：名称：XX市人民政府地址：XX市XX区XX街XX号联系人：XXX，电话：+86-12345678901，邮箱：XXX@乙方（监理单位）：名称：XX建设监理有限公司地址：XX市XX区XX街XX号联系人：XXX，电话：+86-10987654321，邮箱：XXX@根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方对XX项目进行工程监理事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX工程2.工程地点：XX市XX区XX街XX号3.工程规模：建筑面积XX平方米，层数XX层，结构类型XX结构4.工程投资：人民币XX万元二、监理范围和内容1.监理范围：本次监理为施工阶段的全程监理，包括施工准备、施工实施、竣工验收等各个阶段。2.监理内容：（1）施工准备阶段：协助甲方完成设计交底，审查施工单位的资质和施工组织设计，确认施工单位的进场材料、设备是否符合要求。（2）施工实施阶段：对施工单位的施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度符合甲方要求，处理施工过程中的质量问题。（3）竣工验收阶段：协助甲方完成竣工验收工作，审查施工单位提交的竣工资料，确保竣工资料的真实性和完整性。三、监理期限和进度安排1.监理期限：本次监理服务期为合同签订之日起至工程竣工验收完成之日止。2.进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的监理计划，并按照计划进行监理工作。甲方有权对监理计划进行调整，乙方应积极配合。四、监理费用及支付方式1.监理费用：本次监理费用为人民币XX万元。该费用包括监理人员的工资、差旅费、通讯费、交通费等全部费用。甲方无需再支付其他任何费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方监理费用的XX%作为预付款。预付款金额为人民币XX万元。剩余款项人民币XX万元，待工程竣工验收完成后一次性支付。乙方在收到款项后应出具合法有效的发票。如因甲方原因未能按时支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。五、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付监理费用或违反合同约定给乙方造成损失的，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的实际损失。具体赔偿标准如下：逾期支付监理费用的，每逾期一天，需向乙方支付违约金人民币XX元；如因甲方原因造成工程停工、窝工或延误工期的，甲方应向乙方支付相应的赔偿金。具体赔偿金额根据实际损失确定。如甲方违反合同约定导致合同无法继续履行的，甲方应赔偿乙方的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定履行监理职责或违反合同约定给甲方造成损失的，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的实际损失。具体赔偿标准如下：如因乙方原因造成工程质量不符合要求的，乙方应向甲方支付违约金人民币XX元；如因乙方原因造成工程停工、窝工或延误工期的，乙方应向甲方支付相应的赔偿金。具体赔偿金额根据实际损失确定。如乙方违反合同约定导致合同无法继续履行的，乙方应赔偿甲方的全部损失。六、争议解决及法律适用1.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。甲乙双方在履行合同过程中应遵循相关法律法规的规定。如因法律法规变更导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或进行相应调整。七、合同生效及变更解除1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.合同变更解除：如需对合同进行变更或解除的，应经双方协商一致并签订书面协议。书面协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如有违约行为导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方的全部损失。甲方（签字盖章）：名称：XX市人民政府联系人：XXX电话：+86-12345678901邮箱：XXX@日期：2025年05月10日乙方（签字盖章）：名称：XX篇3合同编号：XXXX甲方（业主）：XXXX人民政府乙方（监理单位）：XXXX建设监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX工程2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：XXXX二、监理范围1.监理范围：本工程的全部施工监理工作。具体包括施工准备、施工实施及工程验收等各个阶段的监理工作。2.监理内容：施工质量控制、施工进度控制、施工投资控制、施工安全管理、施工环境保护、施工组织协调等。三、监理期限1.监理期限：本工程的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.特殊情况：如果因故导致工期延误，监理期限相应顺延。四、监理费用及支付方式1.监理费用：甲方应向乙方支付监理费用，具体金额根据工程规模、监理范围和监理期限等因素确定。2.支付方式：监理费用应按月支付，具体支付时间和金额根据双方协商确定。五、权利义务1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责，并对乙方的工作进行监督。甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和协助。甲方有权要求乙方对施工现场的安全、环保等方面进行监督和管理。2.甲方义务：甲方应按时向乙方支付监理费用，并提供必要的工作条件和支持。甲方应尊重乙方的专业知识和工作成果，不得随意干涉乙方的正常工作。甲方应配合乙方进行工程验收和资料整理等工作。3.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用，并对甲方的工作进行监督。乙方有权要求甲方提供必要的技术支持和协助。乙方有权要求甲方对施工现场的安全、环保等方面进行监督和管理。4.乙方义务：乙方应按时向甲方提交监理工作报告，并对报告的真实性、准确性负责。乙方应尊重甲方专业知识和工作成果，不得随意干涉甲方的正常工作。乙方应配合甲方进行工程验收和资料整理等工作。六、违约责任1.甲方违约：如果甲方未按照合同约定支付监理费用或未提供必要的工作条件和支持，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。2.乙方违约：如果乙方未按照合同约定履行监理职责或未提供必要的技术支持和协助，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。七、争议解决1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决费用：争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。如果法院判决由一方承担全部或部分费用，则按照法院判决结果执行。八、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应确保已经充分理解和同意合同中的所有条款和条件。2.合同终止：本合同在以下情况下终止：（1）工程竣工验收完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜。九、其他约定事项1.保密义务：双方应对合同内容及合同履行过程中涉及的信息保密，未经对方同意不得泄露给第三方。泄露信息造成对方损失的应承担相应的赔偿责任。2.合同的变更与修改：如需对合同进行变更或修改，应经双方协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.不可抗力：因不可抗力导致一方无法履行合同的，该方应及时通知对方并说明原因，在征得对方同意后，可延缓履行或变更合同条款。如无法达成新的协议，则本合同终止。不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会异常事件等不可预见且无法避免的情况。篇4合同编号：甲方（业主）：乙方（监理单位）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的基础上，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、监理范围1.甲方委托乙方对工程的施工进度、质量、安全等方面进行全面监理。2.乙方负责审查施工单位的施工设计和施工方案，并提出监理意见。3.乙方负责对施工单位的施工质量进行监督，确保施工质量符合设计要求和国家标准。4.乙方负责对施工过程中的安全问题进行监督，确保施工安全。5.乙方负责审查施工单位的工程量，并提出监理意见。6.乙方负责审查施工单位的工程结算，并提出监理意见。三、监理期限1.本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.乙方应在合同签订后尽快进场，并开始履行监理职责。四、监理费用及支付方式1.甲方应支付乙方的监理费用为合同总价的XX%。具体费用根据工程的实际情况和双方的协商确定。2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付监理费用的XX%作为预付款。剩余的监理费用应根据工程的实际情况和双方的协商确定支付时间和金额。3.乙方在收到预付款后应立即开始履行监理职责。在监理期限结束后，甲方应根据乙方的实际监理成果和合同约定的费用进行结算。五、违约责任及赔偿标准1.甲方应按时向乙方支付监理费用，如逾期支付，则应按日向乙方支付违约金，违约金为应付未付金额的XX%。同时，甲方应承担由此给乙方造成的实际损失。2.乙方应按时进场并开始履行监理职责，如逾期进场，则应按日向甲方支付违约金，违约金为合同总价的XX%。同时，乙方应承担由此给甲方造成的实际损失。3.在监理期限内，如因乙方的过错导致工程质量不符合设计要求和国家标准，则乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据工程质量问题的严重程度和双方协商确定。4.在监理期限内，如因乙方的过错导致工程安全出现问题，则乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据工程安全问题的严重程度和双方协商确定。5.在监理期限内，如因乙方的过错导致工程量计算错误或工程结算错误，则乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据错误的大小和双方协商确定。6.在监理期限内，如因乙方的过错导致甲方其他损失，则乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据损失的大小和双方协商确定。7.在监理期限内，如因不可归责于双方的原因导致工程无法按时完成或存在质量问题，则双方应友好协商解决。如协商不成，则双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提供充分的证据以证明自己的主张。法院将根据证据规则进行判决。如判决结果与合同约定不符或给一方造成损失，则败诉方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据法院判决结果确定。篇5合同编号：XXXX-XXXX甲方（业主）：XXXX人民政府乙方（监理方）：XXXX建设监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对XXXX项目进行工程监理事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX项目2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：XXXX二、监理范围1.乙方负责甲方委托的工程的全部施工阶段的监理工作。具体内容包括但不限于以下几个方面：施工准备、施工实施、施工验收等各个阶段的监理工作。2.乙方应确保施工进度、质量、安全、环保等方面符合甲方的要求，并协助甲方处理施工过程中的问题。三、监理期限1.监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.乙方应在合同签订后尽快进场，并开始履行监理职责。四、监理费用及支付方式1.甲方应向乙方支付监理费用，具体费用按照合同约定执行。2.监理费用支付方式如下：甲方在合同签订后支付乙方总费用的XX%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收后支付。具体支付时间和金额按照合同约定执行。3.乙方在收到款项后，应按规定开具发票。五、违约责任1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.甲方未按照合同约定支付监理费用的，乙方有权要求甲方支付应付款项及相应的利息。同时，乙方有权解除或终止合同。3.乙方未按照合同约定履行监理职责的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。同时，甲方有权解除或终止合同。六、争议解决方式1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同的其他部分。如需暂停履行的，应事先征得对方同意。3.争议解决应遵循公平、公正、合法原则，保护双方的合法权益。七、其他约定事项1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.双方应妥善保管本合同及相关资料，确保合同的完整性和安全性。未经对方同意，不得泄露合同内容。如有泄露，应承担相应的法律责任。4.本合同执行过程中如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。如协商不成的，任何一方均可解除或终止合同，并承担相应的违约责任。篇6合同编号：XXXX-XXXX甲方（业主）：XXXX人民政府乙方（监理公司）：XXXX建设监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对XXXX项目进行工程监理事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX项目2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：XXXX二、监理范围与工作内容1.监理范围：本工程的全部施工内容及施工场地的地下管线、临近建筑物、构筑物及古树名木。2.工作内容：根据甲方要求，乙方提供以下监理服务：（1）施工准备阶段：协助甲方办理施工许可证，审查施工单位的资质，协助施工单位进行工程设计和交底工作。（2）施工实施阶段：对施工质量、进度、安全文明施工进行全面监督和控制，及时发现并处理存在的问题。每月底向甲方提交监理月报，总结本月工程进展情况和存在的问题。（3）竣工验收阶段：协助甲方进行竣工验收，审查施工单位提交的竣工验收资料，确保工程符合设计要求和质量标准。三、监理期限本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体日期以甲方通知为准。四、监理费用及支付方式1.监理费用：根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，经甲乙双方协商，本工程监理费用为人民币大写壹佰万元整（小写：1000000元）。该费用已包括在招标文件中，乙方不得再向甲方收取其他费用。2.支付方式：合同签订后，甲方在收到乙方提供的合法发票后XX个工作日内向乙方支付监理费用的XX%，即人民币大写壹佰万元整（小写：1000000元）。剩余XX%的监理费用，即人民币大写壹佰万元整（小写：1000000元），在竣工验收合格后XX个工作日内支付。五、违约责任1.甲方未按时向乙方支付监理费用的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为应付款项的XX‰。甲方逾期付款超过XX个工作日时，乙方有权暂停监理服务，直至甲方支付完毕应付款项。如甲方仍拒绝支付应付款项，乙方有权解除本合同。2.乙方未按时完成监理工作的，应按日向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX‰。同时，乙方应继续履行合同义务，直至完成全部监理工作。如乙方拒不履行合同义务的，甲方有权解除本合同。3.甲乙双方在履行合同过程中存在其他违约行为的，应承担相应的违约责任。如因违约造成对方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。六、其他约定事项1.甲方应协助乙方办理与工程相关的事宜，如提供施工场地的使用许可等。甲方应尊重乙方的专业意见和判断，不得擅自更改施工设计或要求乙方实施违反法律法规的行为。否则，由此产生的后果由甲方承担。2.乙方应按照国家有关法律法规和本合同的规定进行监理工作，确保工程质量和安全。乙方应建立严格的现场管理制度和档案管理制度，对工程施工过程中形成的数据和资料进行收集、整理、归档和保存。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。本合同未尽事宜，可由双方协商补充或修改。经过协商达成的书面补充和修改协议，与本合同具有同等法律效力。4.在合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释的地方，双方应友好协商解决。6.合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同生效之日起XX个工作日内，双方应互相提供营业执照复印件、税务登记证复印件等相关资料。7.合同终止条件：本合同自竣工验收合格之日起终止。如因不可抗力导致工程无法继续进行的，双方可协商提前终止本合同。但提前终止本合同并不免除双方在本合同终止前应承担的责任和义务。篇7合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]监理单位（乙方）：[监理单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工监理事宜，在互惠互利、诚实信用的基础上，经甲乙双方协商同意，订立本合同。一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]二、监理范围1.甲方委托乙方实施施工阶段的监理，包括工程的质量控制、进度控制和投资控制。2.乙方负责审查施工单位的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等，并监督施工单位按照施工图纸、技术标准等进行施工。3.乙方负责对施工过程中的质量问题、安全隐患等进行检查和监督，对不符合要求的施工行为提出整改意见。4.乙方负责处理施工过程中的各种争议和纠纷，协调各方关系，确保工程的顺利进行。三、监理期限监理期限自[监理起始日期]起，至[监理结束日期]止。具体日期根据施工进度和甲方要求进行调整。四、监理费用及支付方式1.监理费用根据工程的规模、工期和难度等因素确定，具体费用标准在补充协议中约定。2.支付方式根据甲方与乙方协商确定，可以分期支付或一