



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
水路装修工程协议编号:__________
甲方(以下简称“甲方”):__________
地址:__________
乙方(以下简称“乙方”):__________
地址:__________
鉴于甲方拥有位于__________的房屋,需要进行水路装修工程,乙方具备相关资质,愿意承接该工程。为明确双方权利义务,经友好协商,达成如下协议:
一、合同目的:本协议旨在明确甲乙双方在甲方房屋水路装修工程中的权利义务,确保工程顺利进行。
二、合同背景:甲方房屋水路设施陈旧,影响居住体验,故需进行水路装修工程。乙方具备相关资质,具备承接该工程的能力。
三、合同期限:自本协议签订之日起至工程验收合格之日止。
双方的责任和义务:
甲方责任和义务:
1.提供装修图纸及相关资料,确保图纸准确无误,并在工程开始前向乙方提供。
2.在工程开工前,负责办理相关手续,如施工许可、物业管理同意等。
3.按约定支付工程款项,包括但不限于预付款、进度款和竣工结算款。
4.保障施工现场的安全,确保乙方工作人员的人身和财产安全。
5.对乙方在施工过程中提出的合理建议给予充分考虑。
6.对施工过程中的变更、增减工程量进行确认,并按照实际完成情况进行结算。
7.在工程竣工后,负责对工程质量进行验收,并在验收合格后支付尾款。
乙方责任和义务:
1.按照甲方提供的图纸及规范要求,进行水路装修工程的设计和施工。
2.在施工前,向甲方提交施工方案和施工计划,经甲方确认后执行。
3.严格按照施工规范和工艺流程进行施工,确保工程质量符合国家标准。
4.使用合格的建筑材料和设备,保证施工安全。
5.按时完成施工任务,不得因乙方原因导致工期延误。
6.对施工现场进行合理管理,确保环境卫生和秩序。
7.对施工过程中产生的垃圾、废水等及时清理,不得污染环境。
8.在工程验收前,对施工过程中产生的质量问题进行整改。
9.对工程进行保修,保修期为工程竣工之日起__________年。
双方的权利:
1.甲方有权要求乙方按照约定的工期和质量要求完成工程。
2.甲方有权要求乙方在施工过程中对施工方案和施工计划进行修改和优化。
3.甲方有权对施工过程中产生的质量问题提出整改要求。
4.乙方有权要求甲方按照约定支付工程款项。
5.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工现场、水电供应等。
6.乙方有权在工程中提出合理的技术建议。
双方义务:
1.甲方应按时支付工程款项,不得无故拖欠。
2.乙方应按时完成工程,确保工程质量。
3.双方应遵循诚实信用原则,履行合同约定的义务。
4.双方应遵守国家法律法规和行业标准,确保施工安全。
5.双方应妥善处理施工过程中的争议,通过协商或仲裁方式解决。
6.双方应保守合同内容,不得向第三方泄露。
合同金额与支付方式:
一、合同总金额:本水路装修工程协议的总金额为人民币__________元整(¥__________),该金额包含但不限于材料费、人工费、设备租赁费、管理费、税费等所有与工程直接相关的费用。
二、支付方式:
1.预付款:合同签订后__________日内,甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款,即人民币__________元整(¥__________)。
2.进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方应按照实际完成工程量及合同约定的单价支付进度款。进度款支付比例及时间节点如下:
-第一次进度款:工程量达到合同约定总工程量的__________%时,甲方应支付人民币__________元整(¥__________)。
-第二次进度款:工程量达到合同约定总工程量的__________%时,甲方应支付人民币__________元整(¥__________)。
-第三次进度款:工程量达到合同约定总工程量的__________%时,甲方应支付人民币__________元整(¥__________)。
3.竣工结算款:工程竣工后,经甲方验收合格,乙方提交竣工结算报告,甲方应在__________日内对结算报告进行审核,并在审核无误后支付剩余的合同款项,即人民币__________元整(¥__________)。
4.付款条件:甲方支付款项前,乙方应提供相应的发票、收据或付款通知单,并确保所有文件齐全、真实、有效。
三、额外费用:
1.如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担由此产生的额外费用。
2.如因不可抗力因素导致工程中断,双方应协商解决,并按照实际影响的时间调整工程进度和付款计划。
四、违约责任:
1.若甲方未按约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金比例为每日__________%。
2.若乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金比例为每日__________%。
五、争议解决:
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
违约与争议解决机制:
一、违约责任
1.甲方违约责任:
a.若甲方未按约定支付款项,除应支付逾期付款违约金外,还应承担乙方因此遭受的直接经济损失。
b.若甲方未按时提供施工图纸或相关资料,导致工程延期,甲方应赔偿乙方因此产生的额外费用。
c.若甲方在工程验收时故意隐瞒质量问题,甲方应承担乙方因此遭受的全部损失,并支付相应的违约金。
2.乙方违约责任:
a.若乙方未按约定完成工程,除应支付违约金外,还应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。
b.若乙方使用不合格的材料或设备,导致工程出现质量问题,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。
c.若乙方在施工过程中违反安全规定,导致安全事故,乙方应承担全部责任,包括但不限于赔偿受伤人员医疗费用、赔偿财产损失等。
二、争议解决
1.争议解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权选择以下一种方式解决争议:
a.诉讼:任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
b.仲裁:双方可约定将争议提交至具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
2.适用法律:本协议的订立、效力、解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。
3.管辖法院:如双方选择诉讼解决争议,则合同签订地人民法院为有管辖权的第一审法院。
4.争议解决程序:
a.提起争议方应向另一方发出书面争议通知,明确争议事项及解决要求。
b.收到争议通知后,另一方应在__________日内给予答复。
c.如双方未能通过协商解决争议,任何一方均可根据上述选择的争议解决方式提起诉讼或仲裁。
三、保密条款
1.双方对本协议内容以及与履行本协议有关的信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
2.本保密义务在本协议终止后仍继续有效,除非法律另有规定。
附则:
一、生效条件:本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。本协议的生效以双方完成以下条件为前提:
1.甲方已按照协议约定支付了预付款;
2.乙方已按照协议约定提交了施工方案和施工计划,并经甲方确认;
3.甲方已办理完毕相关施工许可等手续。
二、有效期:本协议的有效期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并支付尾款之日止。
三、变更和终止条款:
1.变更:本协议的任何变更必须以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)确认。未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更本协议的内容。
2.终止条件:
a.工程按照约定完成,且甲方已支付全部款项;
b.双方协商一致,决定终止本协议;
c.因不可抗力导致本协议无法继续履行;
d.一方严重违约,另一方有权终止本协议。
3.终止后的处理:
a.工程未完成的,乙方应按照约定完成剩余工程;
b.任何一方终止本协议,应提前__________日通知对方;
c.终止后,双方应按照本协议约定处理未完成工程及剩余款项。
四、通知送达:除非本协议另有约定,所有通知、要求、请求、同意或其他任何形式的通讯,均应以书面形式发送至本协议中指定的地址,并视为已送达。
五、不可抗力:如因地震、洪水、火灾、战争、政府行为等不可抗力因素导致本协议无法履行,双方互不承担责任。但受不可抗力影响的一方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。
六、法律适用和争议解决:本协议的订立、效力、解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他:
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
附件:
一、需求文档
1.甲方提供的房屋水路装修需求说明书,包括装修目的、功能要求、风格喜好等。
2.水路装修工程量清单,详细列出各项装修项目的数量、规格和材料要求。
二、设计方案
1.乙方提交的水路装修设计方案,包括平面布局图、效果图、施工详图等。
2.设计说明,详细阐述设计理念、技术参数、材料选择等。
三、技术规格
1.水路装修工程所需材料的技术规格书,包括水管、阀门、配件等。
2.施工工艺标准,明确施工过程中的操作规范和质量要求。
四、各类证件复印件
1.乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件。
2.甲方房屋产权证明文件、施工许可证明等复印件。
五、其他相关文件
1.双方协商一致认为需要作为合同附件的其他文件。
2.本协议签订前,双方已确认所有附件的真实性、有效性,并作为本协议的组成部分。
附件中的文件均作
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年江苏省镇江市丹徒区宜城中学数学九上期末达标测试试题含解析
- 外部信息传递管理办法
- 大连房屋登记管理办法
- 云南省文山县2025届八年级数学第一学期期末达标检测模拟试题含解析
- 河北省张家口市蔚县2024-2025学年数学九上期末调研试题含解析
- 江门市重点中学2025届物理八年级第一学期期末考试试题含解析
- 内蒙古赤峰宁城县联考2024-2025学年数学九上期末达标测试试题含解析
- 山东省聊城市文轩中学2025届数学七年级第一学期期末质量跟踪监视试题含解析
- 2025外贸跟单员职业资格考试试卷:外贸合同管理与风险控制试题
- 2025年综合类-建设工程监理案例分析-建设工程合同管理-建设工程合同管理历年真题摘选带答案(5卷单选题百道集合)
- 消防工程施工技术交底(全套)
- 河北省保定市各县区乡镇行政村村庄村名居民村民委员会明细
- 陕西润中 60万吨-年甲醇生产装置技术改造项目变更环境影响报告书
- 安全用电(37页)ppt课件
- 股份制商业银行监管政策考核试题附答案
- 有限空间外包作业管理制度管理办法
- 鼎力软件操作鼎立pilot navig操作手册
- 国际篮球联合会(FIBA)标准篮球记录表.xls
- 阅读测试的六个认知层次(祝新华)
- 星级精益班组方案
- 财务报表附注模板(共7页)
评论
0/150
提交评论