水泵房工程施工合同

第第页合同编号:________水泵房工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同名称为“水泵房工程施工合同”，合同双方为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为水泵房项目业主，乙方为水泵房工程施工承包方。本合同旨在明确双方在水泵房工程施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，达到预期效果。甲方负责水泵房工程所需场地、图纸、资料等，并按约定支付工程款项；乙方负责按照甲方要求，按时、按质、按量完成水泵房工程施工任务，并承担工程质量、安全、进度等方面的责任。本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，共同推进水泵房工程施工，确保工程按时投入使用。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同工程总价为人民币XX万元整，包含所有施工内容、材料费、设备费、人工费等一切费用。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后XX日内，乙方提交相关手续，甲方支付合同总价XX%作为预付款；（2）进度款：工程按进度分阶段完成后，乙方提交工程进度报告及相关资料，甲方根据实际完成工程量支付相应比例的进度款，具体比例及支付节点如下：-土建工程完成30%后支付XX万元；-设备安装完成50%后支付XX万元；-系统调试完成80%后支付XX万元；-竣工验收合格后支付XX万元；（3）质保金：合同总价XX%作为质保金，在工程竣工验收合格并投入使用一年后无质量问题，甲方无息退还乙方。如因乙方原因导致质量问题，甲方有权扣除相应质保金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；（2）甲方应按时向乙方支付工程款项；（3）甲方负责协调解决工程过程中与第三方产生的纠纷；（4）甲方应在工程竣工验收前，对工程进行验收，并对验收合格部分签署验收合格证明。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成水泵房工程施工；（2）乙方应保证工程质量和安全，遵守国家相关法律法规及行业规范；（3）乙方应按照合同约定，使用符合要求的材料和设备；（4）乙方应积极配合甲方进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改；（5）乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量问题、安全事故等责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺施工过程中严格按照国家相关标准和设计要求执行，确保工程质量达到国家验收合格标准；（2）乙方的材料和设备必须符合合同约定，并具备相应的质量合格证明；（3）工程竣工后，乙方应不少于一年的质量保证期，在此期间，乙方对因施工原因导致的损坏或故障负责维修；（4）质量保证期内，乙方应按照甲方要求，及时响应并解决质量问题。2.服务：（1）乙方在施工过程中应必要的技术支持和咨询服务，确保甲方能够及时了解工程进度和质量状况；（2）乙方应指派经验丰富的施工团队负责工程实施，并对施工人员进行专业培训；（3）乙方应确保施工现场的清洁和安全，防止对甲方及其他第三方造成损害；（4）乙方应按照甲方要求，及时工程相关资料和报告，以便甲方进行监督和管理。五、履行与变更1.履行：（1）双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自的权利和义务；（2）工程开工前，甲方应必要的施工条件，乙方应提交详细的施工计划；（3）工程进度应按计划执行，如遇不可抗力或特殊情况导致进度延误，双方应及时协商解决；（4）工程完成后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在规定时间内组织验收。2.变更：（1）在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、政策调整等原因导致合同内容变更，双方应协商一致，签订补充协议；（2）任何变更均应书面通知对方，并经双方签字确认后方可生效；（3）因变更导致的工程延期、费用增加或减少，应按变更协议执行。六、保密条款1.双方对本合同内容以及与合同执行相关的技术、商业、财务等信息均负有保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露合同内容或相关信息。3.保密义务不因合同的终止或解除而终止，双方仍应继续履行保密义务，直至相关信息不再具有保密价值。4.双方应采取合理措施，防止因自己的疏忽导致保密信息的泄露。5.在法律要求或司法程序需要的情况下，一方可能需要披露保密信息，但应在披露前通知对方，并尽可能限制披露范围，以保护对方的商业利益。6.本保密条款的保密期限自合同生效之日起至合同终止后XX年。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，提交诉讼请求。3.在争议解决期间，除非争议涉及的问题影响到合同的履行，否则双方应继续履行合同义务。4.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取任何可能损害对方利益的行为。5.争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.本合同的争议解决方式为最终裁决，双方均应遵守法院的判决或仲裁机构的裁决。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于设计图纸、工程量清单、技术规范等。2.合同解除：如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。3.合同解除条件：包括但不限于严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。4.合同解除通知：合同解除需以书面形式通知对方，自通知到达对方之日起合同解除。5.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。6.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止合同项下的一切活动，并按照约定处理剩余工程、材料、设备等。7.合同终止后的结算：合同终止后，双方应立即进行结算，甲方应支付乙方未支付的全部款项。8.合同终止后的资料移交：合同终止后，乙方应将所有与工程相关的资料、文件等移交给甲方。九、合同签署本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方