2025年关于建筑工程中红蓝合同相关问题探讨

2025年关于建筑工程中红蓝合同相关问题探讨合同编号：签订地点：签订日期：本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于签订：发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为建筑工程项目的发包人，乙方为该项目的承包人，双方依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程的施工承包事宜达成如下协议：第一条合同范围1.1工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：1.2发包与承包范围本工程的发包范围为：承包范围详见附件，双方约定以该附件作为本合同的组成部分。1.3合同质量标准本工程的质量标准为：承包人承诺按照国家相关质量标准和发包人要求完成施工任务。第二条合同工期2.1开工日期本工程的开工日期为：2.2竣工日期本工程的竣工日期为：2.3总工期本工程的总工期为：日历天。2.4工期顺延如因以下原因导致工期延误，承包人可申请工期顺延：（一）发包人未按约定提供施工场地、材料或审批手续；（二）发包人更改设计或增加工程量；（三）不可抗力因素；（四）双方约定的其他情形。承包人应在上述情况发生后日内以书面形式向发包人提出工期顺延申请，发包人应在收到申请后日内予以书面确认或提出异议。第三条合同价款与支付3.1合同总价本工程的合同总价为：（大写：）。3.2付款方式发包人按以下方式支付工程款：合同签订后日内支付合同总价的%作为预付款；工程进度达到%后支付合同总价的%；工程验收合格后支付合同总价的%；质量保修期满后支付合同总价的剩余部分。3.3工程款支付条件发包人支付工程款时，承包人应提供相应金额的合法发票。3.4价款调整如因设计变更或工程量增加导致合同价款需要调整，双方应另行协商签订补充协议。第四条工程质量与验收4.1施工质量标准承包人应严格按照设计文件、施工图纸和相关技术规范进行施工，确保工程符合国家及地方相关质量标准。4.2验收程序工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告等。发包人应在收到资料后日内组织验收，并在验收后日内签署验收报告。4.3隐蔽工程验收对于隐蔽工程，承包人应在施工完成后及时通知发包人进行验收，发包人应在接到通知后小时内进行验收，并签署验收意见。如发包人未按期验收，承包人有权暂停施工，由此造成的损失由发包人承担。第五条双方权利与义务5.1发包人义务按时提供施工场地、材料及审批手续；按合同约定支付工程款；按时组织工程验收；协助承包人处理施工现场的外部关系。5.2承包人义务按合同约定完成施工任务；遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全；保护施工现场的环境，避免污染和破坏；按时提交竣工资料。第六条安全施工与责任6.1安全施工要求承包人应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。承包人应为施工人员提供符合标准的劳动保护用品，并定期进行安全培训。6.2安全责任划分因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担全部责任；因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担全部责任。第七条违约责任7.1发包人违约责任发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的%向承包人支付违约金；发包人未按合同约定提供施工场地或审批手续，导致承包人停工的，发包人应赔偿承包人遭受的损失。7.2承包人违约责任承包人未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价的%向发包人支付违约金；承包人未按合同约定的质量标准完成施工任务，发包人有权要求承包人返工，由此造成的损失由承包人承担。第八条争议的解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第九条补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条合同的生效与终止10.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止本合同在双方完成所有约定的义务后终止。第十一条合同份数与保存11.1份数本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。11.2保存双方应妥善保