2025深圳市建设工程施工单价合同

2025深圳市建设工程施工单价合同一、合同双方发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程有关事项协商一致，订立本合同。二、工程概况工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：工程内容：承包范围：三、施工内容分部分项工程及单价：以下为本工程的分部分项工程及相应的单价（具体单价可另行约定）：土方工程：元/立方米钢筋工程：元/吨模板工程：元/平方米砼工程：元/立方米砌筑工程：元/立方米装饰工程：元/平方米机电安装工程：元/平方米其他：元/施工范围及内容：乙方根据合同要求，完成工程设计图纸及技术规范要求的所有施工内容，包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰工程、机电安装工程等。施工技术要求：乙方应严格按照国家有关施工技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。四、合同工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日工期总日历天数：天工期延误：因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应支付给甲方违约金元，累计计算。非乙方原因造成工期延误的，工期相应顺延。五、质量要求工程质量标准：本工程的质量要求为：验收程序：工程完工后，乙方向甲方提出验收申请，甲方应在接到申请后个工作日内组织验收，验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内进行整改。质量保修：本工程的保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方对工程质量问题负责免费修复。六、合同价款与支付合同总价款：本合同总价款为：人民币元整（￥元）价款支付方式：双方约定按以下方式支付工程款：预付款：合同签订后日内支付合同总价款的%。进度款：工程进度达到%时，支付至合同总价款的%。竣工验收合格后，支付至合同总价款的%。结算完成后，支付剩余款项。价款调整：因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价款发生变化的，双方应在签证确认后进行调整。竣工结算：工程竣工验收合格后日内，乙方向甲方提交竣工结算资料，甲方应在接到资料后日内完成审核，并支付剩余工程款。质量保证金：合同总价款的%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性无息退还。七、双方的权利与义务甲方的权利与义务：（1）提供施工场地，确保施工条件具备；（2）按照约定支付工程款；（3）协助乙方办理施工许可等手续；（4）对乙方的施工进行监督检查，提出整改意见。乙方的权利与义务：（1）按照合同要求组织施工，确保工期和质量；（2）遵守施工现场管理规定，文明施工；（3）负责施工期间的安全管理，避免发生安全事故；（4）按时提交工程进度报告和竣工资料。八、竣工验收验收标准：按照国家现行施工验收规范和标准进行验收。验收程序：工程完工后，乙方应通知甲方进行初步验收，验收合格后组织竣工验收。竣工资料：乙方应在竣工验收前提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、技术资料、质量保证文件等。九、结算与保修结算程序：工程验收合格后，双方按照合同约定进行结算。保修责任：保修期内，乙方应按照合同约定对工程质量问题进行免费修复。十、合同的变更与解除合同变更：因设计变更、政策调整等原因需要变更合同内容的，双方应友好协商，签订书面补充协议。合同解除：（1）因不可抗力致使合同无法履行的，双方可协商解除合同；（2）因乙方原因导致工程长期停工或质量严重不合格的，甲方有权解除合同；（3）因甲方原因导致工程长期停工或不支付工程款的，乙方有权解除合同。十一、争议的解决双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。文件效力：本合同附件、技术规范、图纸等作为合同不可分割的部分，具有同等法律效力。通知方式：双方之间的通知应以书面形式送达至各自指定的地址，任何一方变更地址的，应及时书面通知对方。廉政保密：双方应严格遵守国家法律法规，维护工程市场的公平竞争，不得进行任何违规操作。双方对本合同内容及商业秘密负有保密义务。保险：乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并为施工设备办理保险，保险费用由乙方承担。十三、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。十四、合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：负责人：日期：年月日乙方（