房屋加固施工合同范本

房屋加固施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称：×××房屋加固工程有限公司

注册地址：××省××市××区××路××号

法定代表人：×××

联系电话：××××××××××

电子邮箱：××××××@××××.com

1.1甲方拥有上述房屋的所有权或使用权，并有权委托乙方进行加固施工。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称：×××建筑工程有限公司

注册地址：××省××市××区××路××号

法定代表人：×××

联系电话：××××××××××

电子邮箱：××××××@××××.com

2.1乙方具备房屋加固施工的资质和能力，并愿意为甲方提供加固施工服务。

合同简介：

甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方房屋加固施工事项达成协议，甲方委托乙方进行房屋加固施工。双方通过友好协商，确定以下合同条款，共同遵照执行。

本合同旨在明确双方在房屋加固施工过程中的权利和义务，确保施工质量和进度，维护双方合法权益。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方经充分协商，达成以下协议：

第一条房屋加固施工范围和内容

1.1乙方应按照甲方的要求，对甲方拥有的房屋进行加固施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

1.2乙方应提供施工方案、施工图纸及施工组织设计，并在施工过程中按照甲方要求进行调整。

1.3乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。

第二条施工期限和进度

2.1乙方应按照双方约定的工期完成施工任务。

2.2乙方应按照甲方要求，提前报告施工进度，如需延期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。

第三条施工质量标准

3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保施工质量。

3.2乙方应接受甲方对施工质量的检查和监督，对甲方提出的合理意见和改进要求，乙方应及时整改。

3.3施工完成后，乙方应按照甲方要求进行验收，确保施工质量符合约定标准。

第四条价格和支付条件

4.1双方确认，乙方提供的房屋加固施工服务费用为人民币××万元整（大写：人民币××万元整）。

4.2甲方支付乙方施工费用的进度如下：

（1）合同签订后7天内，甲方支付乙方施工费用的30%；

（2）乙方完成施工进度的一半时，甲方支付乙方施工费用的30%；

（3）乙方完成施工任务并经验收合格后，甲方支付乙方施工费用的剩余40%。

4.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付施工费用。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×0.1%。

5.2甲方未按照约定时间支付施工费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×0.1%。

第六条不可抗力

6.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

6.2不可抗力事件发生后，乙方应尽快向甲方报告，并提供相关证明材料。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为×年。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：×××房屋加固工程有限公司

乙方（盖章）：×××建筑工程有限公司

签订日期：××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在房屋加固施工过程中的权利和义务，确保施工质量、进度和安全，维护双方合法权益。具体内容包括：

1.乙方应按照甲方的要求，对甲方拥有的房屋进行加固施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

2.乙方应提供施工方案、施工图纸及施工组织设计，并在施工过程中按照甲方要求进行调整。

3.乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。

4.乙方应按照约定工期完成施工任务，如有延期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。

5.乙方应接受甲方对施工质量的检查和监督，对甲方提出的合理意见和改进要求，乙方应及时整改。

6.施工完成后，乙方应按照甲方要求进行验收，确保施工质量符合约定标准。

7.乙方应按照约定时间向甲方报告施工进度，如需延期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。

8.乙方应开具正规发票，甲方按照约定时间支付施工费用。

第二条定义

本合同中下列术语的含义如下：

1.甲方：指×××房屋加固工程有限公司，拥有上述房屋的所有权或使用权，并有权委托乙方进行加固施工。

2.乙方：指×××建筑工程有限公司，具备房屋加固施工的资质和能力，并愿意为甲方提供加固施工服务。

3.施工费用：指乙方提供的房屋加固施工服务所需支付的费用，包括人工、材料、设备、管理等各种成本。

4.工期：指乙方完成施工任务所需的时间，具体工期按照双方约定的时间表执行。

5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的违约赔偿金。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.甲方有权要求乙方按照约定标准进行房屋加固施工，并有权对乙方施工过程进行监督和检查。

2.甲方有权要求乙方按照约定工期完成施工任务，如有延期，甲方有权要求乙方支付违约金。

3.甲方有权要求乙方按照约定时间报告施工进度，并有权要求乙方及时整改甲方提出的合理意见和改进要求。

4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，并有权根据乙方施工质量、进度等情况进行评价。

5.甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通畅通等。

乙方的权利与义务：

1.乙方有权要求甲方按照约定时间支付施工费用，并有权根据甲方要求进行施工方案的调整。

2.乙方有权要求甲方提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通畅通等。

3.乙方应按照约定标准进行房屋加固施工，并应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

4.乙方应按照约定工期完成施工任务，如有延期，乙方应提前向甲方申请，并征得甲方同意。

5.乙方应接受甲方对施工质量的检查和监督，并对甲方提出的合理意见和改进要求及时整改。

6.乙方应按照约定时间向甲方报告施工进度，并应开具正规发票，按照约定时间收取施工费用。

7.乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。

第四条价格与支付条件

1.双方确认，乙方提供的房屋加固施工服务费用为人民币××万元整（大写：人民币××万元整）。

2.甲方支付乙方施工费用的进度如下：

（1）合同签订后7天内，甲方支付乙方施工费用的30%；

（2）乙方完成施工进度的一半时，甲方支付乙方施工费用的30%；

（3）乙方完成施工任务并经验收合格后，甲方支付乙方施工费用的剩余40%。

3.乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付施工费用。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为×年。

2.乙方应按照双方约定的工期完成施工任务。

3.乙方应按照甲方要求，提前报告施工进度，如需延期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。

第六条违约责任

1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×0.1%。

2.甲方未按照约定时间支付施工费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×0.1%。

3.乙方未按照约定标准进行施工，导致施工质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。

4.甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方支付延长工期期间的施工费用，并支付甲方相应的赔偿金。

5.双方因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

6.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字（或盖章）后具有同等法律效力。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及其他可能导致合同无法履行或部分履行的情况。

2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。

3.遭受不可抗力影响的一方应采取合理措施减轻损失，并尽最大努力履行合同。

4.因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应友好协商，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

5.不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，双方同意选择如下争议解决方式：

（1）提交甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁；

3.如双方约定仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

4.如双方未选择仲裁或仲裁裁决无法执行，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非法院另有判决。

6.本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字（或盖章）后具有同等法律效力。

第九条其他条款

1.双方同意，本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.双方应通过电子邮件、传真或邮寄等方式，相互通知本合同的变更、解除、终止等事项。

3.本合同的变更、解除、终止等事项，应经双方协商一致，并书面确认。

4.合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，妥善处理施工现场，并承担相应费用。

5.双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。

第十条附则

1.本合同附件为施工方案、施工图纸、施工组织设