彩钢房防水施工合同

彩钢房防水施工合同编号：__________

甲方（施工方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

乙方（委托方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

鉴于甲方拥有[具体工程或建筑物名称]，需进行彩钢房防水施工，乙方具备相关资质和经验，愿意承担本项目的施工任务。双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

本合同目的在于明确甲乙双方的权利义务，确保彩钢房防水施工项目的顺利进行，并保障双方合法权益。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应确保提供的工程图纸、技术资料和施工图纸的准确性和完整性，为乙方施工提供必要的支持。

2.甲方应按照合同约定的时间、地点和工程量向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件。

3.甲方应配合乙方进行施工，提供必要的施工便利，包括但不限于施工通道、水电供应等。

4.甲方应按照合同约定支付工程款项，并在乙方完成施工后及时验收，支付尾款。

5.甲方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任，并承担相应的赔偿责任。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术资料和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家标准和合同约定。

2.乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期，如因乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。

3.乙方应遵守国家法律法规和施工现场的安全规定，确保施工安全，防止安全事故的发生。

4.乙方应按照合同约定进行施工，不得擅自改变施工方案，如需变更，应事先征得甲方同意。

5.乙方应保证施工过程中使用的材料和设备符合质量要求，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。

6.乙方应妥善保管施工现场，防止盗窃、损坏等事件的发生，确保工程顺利进行。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保施工质量和进度。

2.甲方有权对乙方施工过程中的违规行为进行纠正，并要求乙方承担相应的责任。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地和必要的施工条件。

4.乙方有权要求甲方按时支付工程款项，并在工程完成后进行验收。

双方义务：

1.双方应按照合同约定履行各自的责任和义务，不得无故违约。

2.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3.双方应遵守合同约定，不得泄露对方的商业秘密。

4.双方应共同维护施工现场的秩序，确保工程顺利进行。

合同金额与支付方式：

本合同的总金额为人民币[具体金额]元整，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、管理费等所有与彩钢房防水施工相关的费用。

支付方式如下：

1.预付款：合同签订后[具体天数]日内，乙方应向甲方支付合同总金额的[具体百分比]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元。

2.进度款：施工过程中，根据实际完成的工程量和约定的进度节点，甲方应在每个进度节点后[具体天数]日内支付相应比例的进度款。具体支付比例和节点如下：

-施工开始后[具体天数]日内，支付合同总金额的[具体百分比]%，即人民币[金额]元；

-施工进度达到[具体百分比]后，支付合同总金额的[具体百分比]%，即人民币[金额]元；

-施工进度达到[具体百分比]后，支付合同总金额的[具体百分比]%，即人民币[金额]元；

-施工进度达到[具体百分比]后，支付合同总金额的[具体百分比]%，即人民币[金额]元；

-施工进度达到[具体百分比]后，支付合同总金额的[具体百分比]%，即人民币[金额]元。

3.验收款：施工完成后，经甲方验收合格后[具体天数]日内，乙方应向甲方提交最终结算报告，甲方应在[具体天数]日内支付剩余的合同款项，即合同总金额的[具体百分比]%，即人民币[金额]元。

4.尾款：在工程验收合格且所有质量保修期结束后[具体天数]日内，甲方应支付合同总金额的[具体百分比]%作为尾款，即人民币[金额]元。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约：

-若甲方未按时支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的[具体百分比]%作为违约金。

-若甲方未按照合同约定提供施工场地或施工条件，导致乙方工期延误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

-若甲方提供的工程图纸、技术资料存在重大错误，导致施工质量不符合约定，甲方应承担全部修复费用。

2.乙方违约：

-若乙方未按时完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的[具体百分比]%作为违约金。

-若乙方施工质量不符合约定，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

-若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。

二、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议，协商不成时，任何一方均有权将争议提交以下机构解决：

-[仲裁委员会名称]，按照该机构的仲裁规则进行仲裁。

-[法院名称]，由该法院根据中国法律进行诉讼。

2.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非争议解决机构另有裁定。

3.争议解决适用的法律为中国法律。

4.争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。

5.争议解决机构作出的裁决或判决为终局裁决或判决，双方均应予以遵守和执行。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，自生效之日起至合同约定的工程验收合格并支付尾款完毕之日止，合同期限届满。

二、有效期

本合同的有效期为[具体期限]，自合同生效之日起计算。如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延长，合同期限可相应顺延，但需经双方书面同意。

三、变更与终止

1.合同的任何变更需经双方书面同意，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.以下情况可导致合同的终止：

-双方协商一致，并签订书面终止协议；

-一方违约，经另一方书面通知后[具体天数]日内未采取补救措施或未履行合同义务；

-因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；

-法律法规或政策变化，导致合同无法履行或继续履行对双方均无利。

四、通知

1.任何一方对本合同的变更、解除或其他事项的通知，应以书面形式发送至对方提供的地址，视为已送达。

2.任何一方变更通知地址的，应提前[具体天数]书面通知对方。

五、合同解除后的处理

1.合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况，合理处理未完成的工程、剩余款项的结算等事宜。

2.双方应友好协商，妥善解决合同解除后产生的争议。

六、其他

1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：详细描述彩钢房防水施工的具体要求，包括施工范围、质量标准、材料要求等。

2.设计方案：彩钢房防水施工的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及设计说明。

3.技术规格：施工过程中所需材料的规格、型号、性能参数等，确保施工质量符合国家标准。

4.工程量清单：详细列出彩钢房防水施工的各项工程量，为工程款项结算提供依据。

5.材料清单：包括施工所需的各种材料名称、规格、数量、单价等，确保材料采购的准确性。

6.施工进度计划：明确施工各阶段的开始和结束时间，确保工程按期完成。

7.施工安全措施：包括施工现场的安全管理制度、安全防护措施、应急预案等，确保施工安全。

8.甲方提供的工程图纸、技术资料和施工图纸的原件或复印件。

9.乙方资质证明文件，如营业执照、施工许可证、安全生产许可证等。

10.双方签订的补充协议、变更协议等，作为本合同的组成部分。

双方签字、盖章及日期：

甲方（施工方）：