广东省建设工程标准施工合同(版)6篇

广东省建设工程标准施工合同(版)6篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资的[工程名称]建设工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、工期1.开工日期：本工程定于[开工日期]开工。2.竣工日期：本工程定于[竣工日期]竣工。3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因甲方原因造成停工的；（2）因甲方未按合同约定支付工程款的；（3）因不可抗力导致无法施工的。三、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应达到[工程质量标准]标准。2.验收：工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后[验收时间]天内组织验收。如甲方逾期不组织验收，则视为该工程已验收合格。四、工程造价及支付方式1.工程造价：本工程总造价为人民币[工程造价]元整。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的[签订合同后支付比例]作为预付款；（2）工程施工至[施工至一半时支付比例]时，甲方应向乙方支付工程总造价的[施工至一半时支付比例]；（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总造价的[竣工验收合格后支付比例]；（4）剩余款项[剩余款项比例]作为工程质保金，自竣工验收之日起满一年后无质量问题，甲方应向乙方返还。五、材料设备供应及保管1.材料设备供应：本工程所需材料设备由[材料设备供应方]负责供应。2.材料设备保管：材料设备进场后，由乙方负责保管。如因甲方原因造成材料设备丢失或损坏，乙方不承担任何责任。六、违约责任及赔偿损失1.甲方违约：如甲方违反合同约定，应向乙方支付违约金[甲方违约金金额]，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约：如乙方违反合同约定，应向甲方支付违约金[乙方违约金金额]，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。七、不可抗力及免责条款1.不可抗力：因不可抗力导致无法施工或无法按时完工的，双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不仅限于以下情况：自然灾害、社会异常事件等不可预测、不可避免且不能克服的客观情况。2.免责条款：因政府政策调整、法律法规变更等不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任。双方应协商解除合同或变更合同条款以适应新的法律法规要求。八、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。如合同内容与之前法律法规相抵触的，以现行法律法规为准。九、合同生效及变更解除1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.合同变更解除：如需对合同进行变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。协议未达成之前，原合同继续有效。十、其他约定事项1.保密义务：双方应对本合同内容及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息负保密义务。未经对方书面同意，不得向第三方泄露。泄露后应承担由此给对方造成的全部损失。2.合同的完整性：本合同及其附件构成双方之间的完整协议，并取代双方之前所有关于本合同主题的口头或书面协议。如有任何疑问或需要解释的地方，应以本合同为准。篇2合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、工期1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。具体开工日期和竣工日期以发包方的书面通知为准。2.因发包方原因造成工程停工的，承包方应及时向发包方提出书面报告，在得到发包方的书面确认后，可顺延工期。3.因承包方原因造成工程停工的，承包方应承担相应的违约责任。三、质量与检验1.承包方应确保工程质量符合《建设工程质量评价标准》及发包方的要求。2.承包方应在每个施工工序完成后，及时通知发包方进行验收。发包方应在接到通知后的合理时间内进行验收。3.如工程质量不符合要求，承包方应无偿返工或整改。四、合同价款与支付1.本工程的合同价款为人民币[合同价款]元。2.发包方应在签订合同后7个工作日内向承包方支付合同价款的30%作为预付款。3.承包方完成全部工作并通过验收后，发包方应在14个工作日内向承包方支付剩余款项。4.如因发包方原因未能按时支付款项，发包方应承担相应的违约责任。五、材料设备供应1.本工程所需的主要材料和设备由发包方负责供应。承包方应在施工前向发包方提交详细的材料设备清单。2.如因发包方供应的材料设备延误或质量问题导致工程停工或返工，发包方应承担相应的违约责任。3.承包方在施工过程中应注意材料设备的节约与合理利用。如因承包方原因造成材料设备损失或浪费，承包方应承担相应的赔偿责任。六、安全生产与文明施工1.承包方应严格遵守安全生产和文明施工的相关规定，确保施工过程中无重大伤亡事故和财产损失。2.承包方应在施工前向发包方提交详细的安全施工方案和文明施工措施。3.如因承包方原因造成安全生产事故或文明施工问题，承包方应承担相应的违约责任。七、违约责任1.如因发包方原因造成工程停工或延期，发包方应承担相应的违约责任，并赔偿承包方的实际损失。2.如因承包方原因造成工程停工或延期，承包方应承担相应的违约责任，并赔偿发包方的实际损失。3.如因双方原因造成工程停工或延期，双方应共同承担违约责任，并协商确定赔偿金额。八、争议解决与合同变更1.本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在合同履行过程中，如因实际情况发生变化，双方可协商对合同进行变更或补充。变更或补充协议应以书面形式签订，并作为本合同不可分割的一部分。九、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.在本合同执行完毕后，双方应办理相关结算和验收手续。结算和验收完成后，本合同即告终止。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。协商补充的协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：[甲方签字盖章]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[乙方签字盖章]日期：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资的[工程名称]建设工程的实施，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、工期1.开工日期：本工程计划于XXXX年XX月XX日开工。2.竣工日期：本工程计划于XXXX年XX月XX日竣工。3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因甲方原因造成停工的；（2）因甲方未按合同约定支付工程款的；（3）因不可抗力导致无法施工的。三、工程质量1.工程质量标准：本工程质量应达到国家或行业标准的合格水平。2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。四、工程造价与支付1.工程总造价：本工程总造价为人民币[工程造价]元。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进度款：工程在施工过程中，甲方应根据工程实际进度，向乙方支付工程进度款；（3）工程结算款：工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程结算款。3.乙方应在收到甲方支付的工程款后，向甲方提供合法有效的发票。五、材料设备供应1.甲方负责供应的材料设备：甲方应按合同约定供应材料设备，并确保材料设备的质量符合合同约定。2.乙方负责供应的材料设备：乙方应按合同约定供应材料设备，并确保材料设备的质量符合合同约定。3.材料设备的验收与保管：甲乙双方在材料设备验收过程中，应按照国家相关标准进行检查验收。材料设备验收合格后，由乙方负责保管。六、施工与设计变更1.乙方应按甲方提供的施工图纸进行施工。如需对图纸进行设计变更，应经甲方同意后方可进行。2.设计变更涉及增加工程量或费用的，应由甲方承担相应的费用。如需乙方承担费用的，应由双方协商确定。3.乙方在施工过程中发现设计错误或严重不合理的部分，应及时以书面形式通知甲方，并提出修改建议。甲方应在收到通知后尽快进行处理。七、竣工验收与结算1.竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告。2.工程结算：竣工验收合格后，乙方应向甲方提交工程结算资料。甲方应在收到结算资料后尽快进行结算审核。审核无误后，双方应签署工程结算协议。如因结算发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体约定见合同专用条款。篇4合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、施工工期1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。2.乙方应在合同签订后[进场时间]天内进场施工。3.因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应支付甲方违约金[违约金金额]元。三、工程质量1.乙方应确保工程质量符合《广东省建设工程质量管理条例》等相关法规要求。2.乙方应建立健全质量管理制度，并配备与工程规模相适应的检测设备和技术人员。3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。四、付款方式1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）签订合同后[预付款比例]天内，支付合同总价的[预付款金额]%；（2）工程进度过半时，支付合同总价的[中期款金额]%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的[尾款金额]%。2.乙方应在收到款项后[付款期限]天内向甲方提供合法有效的发票。五、违约责任1.甲方若未按照合同约定支付款项的，每逾期一天，应支付乙方违约金[违约金金额]元。2.乙方若未按照合同约定完成工程的，每逾期一天，应支付甲方违约金[违约金金额]元。3.甲乙双方在履行合同过程中，若因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方因此造成的全部损失。六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他部分应继续履行。七、合同生效与终止1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。2.本合同在双方完成合同约定的工作内容并结算完毕后终止。八、其他约定事项1.甲方应提供施工场地的水电供应，并承担相关费用。乙方应合理使用水电，并遵守甲方的水电管理规定。2.乙方应做好施工场地的安全文明施工工作，并遵守甲方的安全文明施工管理规定。如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。5.乙方在签订合同前应向甲方提供企业的营业执照、资质证书等相关资料。乙方应确保所提供资料的真实性和有效性。如因乙方提供虚假资料导致合同无效的，乙方应承担全部责任。6.甲方有权对乙方的施工情况进行检查监督。乙方应配合甲方的检查工作并提供相关施工记录等资料。如因乙方不配合导致甲方无法进行检查监督的，乙方应承担相应责任。篇5发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期：XX日历天三、质量标准工程质量标准：合格四、签约合同价与合同价格调整1.签约合同价：人民币（大写）XXXX元整，（小写）XXXX元。2.合同价格调整：（1）发包人如需调整合同工作内容，导致合同价格发生变化时，发包人应向承包人发出书面变更通知，并协商确定变更价款。（2）承包人按照发包人要求，在施工期间对原设计进行优化、改进，导致工程量增减时，双方应及时办理变更手续，并结算变更价款。（3）由于不可抗力或发包人原因导致工期延误，造成费用增加时，双方应及时办理签证手续，并结算增加的费用。（4）由于承包人原因导致工期延误，造成费用增加时，所有费用由承包人承担。（5）其他情况导致合同价格发生变化时，双方应及时协商，并签订补充协议。五、结算方式及付款方式1.结算方式：本合同采用固定单价结算方式。即工程量按实结算，单价按合同约定单价结算。2.付款方式：（1）本合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的XX%作为预付款。预付款抵扣方式为：在每期应付工程款中抵扣XX%。当期应付工程款不足抵扣预付款时，双方应在每期结算单中予以注明，并在最后一期结算时全部扣清。发包人不按时支付预付款时，承包人有权顺延工期。（2）承包人每月XX日向发包人提交已完工程的进度报告和已完工程的价款报告，发包人在XX日内审核并支付当月实际完成工程量的XX%进度款。若发包人逾期支付进度款超过XX日时，承包人有权停工，停工期间发生的所有费用由发包人承担。若因承包人原因造成工期延误时，发包人有权不予支付进度款。（3）工程竣工验收合格后XX日内，承包人向发包人提交完整的竣工结算报告和结算资料，发包人在XX日内审核并支付剩余工程款。若发包人逾期支付剩余工程款超过XX日时，承包人有权要求发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。（4）所有款项应支付至承包人在合同中指定的银行账户。若承包人指定其他银行账户或变更指定银行账户时，应提前X个工作日书面通知发包人。若因承包人原因导致款项未能到达指定账户时，视为发包人已支付相应款项。若因发包人原因导致款项未能到达指定账户时，视为发包人未支付相应款项。（5）在合同执行过程中，如遇以下情况之一时，可调整合同约定单价：经有关部门确认的设计变更；经批准的优化、改进方案；经双方协商一致的其他情况。但单价调整范围不得超出原招标文件和投标文件约定的范围。超出约定范围时，需重新进行招标或谈判协商确定单价。篇6合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、工期1.开工日期：XXXX年XX月X