住宅居室装饰装修工程承包合同6篇

住宅居室装饰装修工程承包合同6篇篇1发包方（甲方）：[甲方姓名]承包方（乙方）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：[工程地点]2.工程承包方式：[承包方式]3.工程期限：预计[工期]天，开工日期从[开工日期]算起。4.工程造价：预算金额[预算金额]元，结算金额以实际发生并验收确认的金额为准。二、工程设计1.甲方如有特定设计要求或风格，应在签订合同前告知乙方，以便乙方更好地进行设计。2.乙方需根据甲方的需求，提供详细的设计方案，并在甲方确认后进行施工。三、材料采购与保管1.乙方负责采购工程所需的所有材料，并确保其质量符合相关标准。2.甲方如需指定品牌或供应商，应在采购前告知乙方，乙方应在确保质量的前提下尽力满足甲方的需求。3.乙方负责妥善保管所有采购的材料，确保其在施工过程中不会丢失或损坏。四、施工与管理1.乙方负责工程的施工和管理，确保施工进度和质量符合合同要求。2.甲方有权对施工进度和质量进行监督，并提出合理的意见和建议。3.乙方应积极配合甲方的监督，并严格按照甲方的要求进行施工。五、验收与结算1.工程完工后，甲方应在接到乙方的验收通知后及时进行验收。2.验收时，甲方应对工程的整体质量和细节部分进行全面检查，并提出验收意见。3.乙方应根据甲方的验收意见进行整改或改进，直至甲方满意为止。4.结算时，乙方应提供详细的结算清单和发票，甲方应在确认无误后进行结算。六、违约责任1.甲方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于未按时支付款项或未提供必要的支持和资料。2.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求。七、争议解决1.如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行各自的义务，不得擅自变更或终止合同。3.如因不可抗力或其他特殊原因需要变更或终止合同的，双方应协商并书面确认。九、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。3.在履行本合同过程中，双方应遵守相关法律法规和规定，不得违反法律法规和规定进行不正当竞争或损害对方利益。4.如一方违反相关法律法规和规定进行不正当竞争或损害对方利益的，应承担相应的法律责任。5.双方应严格保密本合同的内容和相关资料，不得向第三方泄露。如因一方原因导致保密信息泄露的，应承担相应的法律责任。6.本合同中的各项条款和约定具有独立性，如其中任何条款被认定为无效或不可执行时，不影响其他条款的效力和执行。7.如甲方对乙方的施工不满意或者认为乙方的施工存在质量问题，应在收到施工成果后合理期限内提出书面意见。乙方应根据甲方的意见进行整改或改进，直至甲方满意为止。如甲方在合理期限内未提出书面意见，则视为验收合格。8.双方同意以银行转账方式支付款项，具体账户信息如下：甲方账户：[甲方账户信息]；乙方账户：[乙方账户信息]。转账时请务必注明款项用途和合同编号。篇2发包方（甲方）：[甲方姓名]承包方（乙方）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：[工程地点]2.工程承包方式：[承包方式]3.工程期限：自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。4.工程总价款：人民币[总价款]元（大写：[大写总价款]）。二、工程设计1.甲方委托乙方设计，乙方设计内容应满足甲方的需求。2.乙方在设计过程中，应充分考虑甲方的意见，确保设计符合甲方的期望。3.设计完成后，甲方应在合理期限内提出修改意见，乙方应根据甲方的意见进行修改。三、材料采购与保管1.乙方应负责采购工程所需的材料，并确保材料的质量符合工程要求。2.甲方应在采购过程中提供必要的协助和支持。3.材料采购完成后，乙方应妥善保管材料，确保材料的安全和完好。四、施工与管理1.乙方应负责工程的施工和管理，确保施工质量和进度符合工程要求。2.甲方应在施工过程中提供必要的协助和支持。3.乙方应严格遵守施工规范和安全操作规程，确保施工过程中的安全。五、质量与验收1.乙方应保证施工质量符合甲方要求和相关标准。2.工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后及时进行验收。3.如验收不合格，乙方应负责整改并重新提交验收申请。六、保修与服务1.乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限自工程验收合格之日起计算。2.在保修期内，如发生质量问题或故障，乙方应及时进行维修和维护。3.甲方应享受保修服务并保留向乙方提出质量投诉的权利。七、违约责任1.甲方或乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。2.如因违约造成对方损失，违约方应负责赔偿对方的全部损失。八、争议解决1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经双方协商一致并签订书面协议。3.合同终止后，乙方应尽快完成收尾工作并清理现场，甲方应按合同约定支付应付费用。4.因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。十、其他约定事项：无。甲方（签字/盖章）：[甲方姓名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[乙方姓名]日期：XXXX年XX月XX日篇3#甲方（发包方）：姓名/公司名称：[甲方姓名或公司名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]#乙方（承包方）：姓名/公司名称：[乙方姓名或公司名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、合同背景鉴于甲方需要对住宅居室进行装饰装修，乙方具备相关的施工资质和经验，双方经过友好协商，达成以下合同条款，以明确双方的权利和义务。二、工程概况1.工程地点：[工程地点]2.工程内容：[具体工程内容，如墙面涂料、地板铺设、吊顶安装等]3.工程造价：[工程造价，包括材料费、人工费等]4.施工期限：[施工开始和结束的具体日期]三、双方权利和义务1.甲方权利与义务：-保证施工场地的整洁和干净，为乙方施工提供便利条件。-及时支付工程进度款，确保施工顺利进行。-对工程质量进行监督，确保施工质量符合合同约定。-在施工结束后，组织验收工程成果。2.乙方权利与义务：-按照合同约定，保质保量完成施工任务。-遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。-及时向甲方汇报施工进度，处理施工中的技术问题。-在施工结束后，提供必要的维修服务。四、施工质量和验收1.施工质量标准：[具体的质量标准，如符合国家标准、行业标准等]2.验收方法：[验收的具体方法，如检查材料、检测施工质量等]3.验收时间：[验收的具体日期或条件]4.验收标准：[验收的具体标准，如工程质量、施工进度等]五、合同变更和解除1.合同变更：如双方需要修改合同条款，应协商一致后签订补充协议。2.合同解除：如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。六、争议解决1.协商解决：双方应首先尝试友好协商解决争议。2.仲裁解决：如协商无果，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。3.诉讼解决：如仲裁也无法解决争议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。判决结果具有法律效力，双方应履行判决结果。七、其他条款1.保密条款：双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密保密，不得泄露给第三方。2.安全施工条款：乙方应制定安全措施，确保施工安全，并承担因安全措施不当造成的全部责任。3.保修条款：乙方应在施工结束后提供一定年限的保修服务，如因施工质量问题导致的损坏，乙方应负责维修并承担全部费用。保修期结束后，乙方可收取合理的维修费用。4.合同生效条款：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。篇4发包方（甲方）：[甲方姓名]承包方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：[工程地点]2.工程承包方式：[承包方式]3.工程期限：[工期]4.工程价款：[金额]二、工程设计1.甲方若有明确的设计要求，乙方设计师应当在签订本合同前，对甲方进行实地勘察，并与甲方进行充分的沟通，根据甲方要求形成设计方案和详细报价。甲方认可设计方案和报价后，双方应签订正式的设计施工合同。2.乙方设计师在勘察现场时，应对甲方提出的疑问和要求进行充分的解释和说明，并按时提交设计方案和报价。如因乙方设计师的过失或疏忽导致设计方案的错误或不合理，乙方应负责修改或调整，并承担相应的损失。三、材料采购与保管1.乙方应按照设计要求和合同约定，自行采购工程所需的全部材料。在采购过程中，乙方应确保材料的质量、规格和性能符合工程要求，并提供相应的质量保证。如因乙方采购的材料质量问题导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。2.乙方应建立健全的材料管理制度，确保材料的采购、验收、保管和使用符合规定要求。在材料进场时，乙方应对材料进行严格的验收，确保材料与设计要求一致。在材料保管过程中，乙方应采取有效的措施防止材料损坏、失窃或变质。如因乙方管理不善导致材料损失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。四、施工与管理1.乙方应按照设计要求和合同约定，制定详细的施工方案和进度计划，并报甲方备案。在施工过程中，乙方应严格执行施工方案和进度计划，确保施工进度和质量符合约定要求。如因乙方原因导致施工进度延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。2.乙方应建立健全的施工管理制度和安全制度，确保施工过程中的安全、质量和进度。在施工过程中，乙方应采取有效的安全措施防止安全事故的发生。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。五、验收与保修1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后的合理时间内进行验收。验收时，乙方应向甲方提供相关的工程资料和验收报告。甲方应在验收报告中签署验收意见。如有质量问题或不符合设计要求的情况，甲方有权要求乙方进行整改或修复。2.在保修期内，乙方应对其承包的装饰工程承担保修责任。保修范围包括因施工原因导致的质量问题或损坏的修复。保修期限根据具体情况确定。在保修期内，乙方应提供必要的维修服务，并确保维修质量符合约定要求。如因乙方原因导致维修质量不合格或无法按时完成维修任务，乙方应承担相应的违约责任。六、违约责任1.甲方违反合同约定或未按时支付合同款项的，应支付相应的违约金并赔偿由此给乙方造成的实际损失。2.乙方违反合同约定或未按时完成施工任务的，应支付相应的违约金并赔偿由此给甲方造成的实际损失。3.如因不可抗力导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均不承担违约责任。七、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决并履行相应的义务。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如因争议导致合同无法按时履行的部分，双方可协商暂不执行或另行约定执行时间。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效之日起至保修期满之日终止。在合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜并办理相关手续。如协商不成的，可通过法律途径解决。2.在合同生效期间内如需变更或解除合同的请按照《中华人民共和国合同法》相关规定执行。如需变更合同条款的双方应签订书面协议并签字盖章确认后方可生效。如需解除合同的双方应协商达成一致意见并签订书面协议后方可终止合同关系。九、其他事宜1.本合同未尽事宜可由双方协商补充或修改并按照《中华人民共和国合同法》相关规定执行。如有其他特殊事宜双方也应友好协商解决并签订书面协议确认后方可生效实施。2.本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力自签字盖章之日起生效实施至保修期满之日终止本合同的解释权归甲乙双方共同所有未经许可任何一方不得对外泄露本合同内容及细节否则将承担由此给双方造成的实际损失和不良影响责任！篇5#一、合同当事人发包人（甲方）：姓名：[甲方姓名]联系电话：[甲方联系电话]地址：[甲方地址]承包人（乙方）：公司名称：[乙方公司名称]联系电话：[乙方联系电话]地址：[乙方地址]#二、工程概况工程地点：[工程地点]工程内容：居室装修，包括地面、墙面、天花板等部位的装饰处理。#三、工程期限开工日期：2025年5月1日竣工日期：2025年8月1日合同工期：3个月#四、工程造价及支付方式工程造价：人民币[工程造价]元整。该造价已包括材料费、人工费、管理费等相关费用。支付方式：1.首期款：合同签订后，甲方支付乙方工程造价的50%作为首期款，即人民币[首期款金额]元整。2.中期款：工程过半时，甲方支付乙方工程造价的30%作为中期款，即人民币[中期款金额]元整。3.尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程造价的20%作为尾款，即人民币[尾款金额]元整。#五、工程质量及验收标准工程质量标准：符合《住宅装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2025）的要求。验收标准：以《住宅装饰装修工程质量验收规范》为准，确保工程质量达到合格标准。#六、双方责任及义务1.甲方责任及义务：-提供施工所需的水电供应，确保施工顺利进行。-协调施工过程中的相关事宜，确保施工进度。-按照合同约定及时支付工程款。-对施工过程中的质量问题进行监督。-竣工验收后，按照验收标准对工程质量进行验收。-提供施工所需的必要协助和支持。-确保施工场地的安全环境。-负责保护施工场地的财产不受损失。-按照合同约定履行其他相关义务。2.乙方责任及义务：-按照合同约定组织施工，确保施工进度和质量。-提供施工所需的材料，确保材料质量符合标准。-严格遵守施工场地的安全规定，确保施工过程的安全。-负责施工场地的环境卫生管理，确保施工环境整洁有序。-按照合同约定履行其他相关义务。-负责施工场地的财产保护，确保财产不受损失。-负责施工场地的治安保卫工作，确保施工场地的安全稳定。-负责施工场地的应急预案的制定和实施，确保在紧急情况下能够及时应对。篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.甲方委托乙方装修位于建筑面积为平方米的房屋。2.乙方按甲方书面确认的《装修方案及报价表》承担施工任务，包括：基础工程、装饰工程、配套工程等。3.乙方承诺在合同签订后按照合同约定的时间完成施工任务，并保证施工质量符合甲方要求。二、工程造价及付款方式1.本工程造价为人民币元，大写元整。2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的%作为预付款，即人民币元，大写元整。剩余款项应在工程竣工验收合格后支付