道路施工合同_第1页
道路施工合同_第2页
道路施工合同_第3页
道路施工合同_第4页
道路施工合同_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第页合同编号:________道路施工合同甲方:__________乙方:__________签订时间:__________签订地点:__________温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士,感谢您的阅读下载!PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的1.合同基本信息:本合同编号为______,签订日期为______,合同期限为______。2.合同目的:本合同旨在明确甲乙双方在道路施工过程中的权利、义务及责任,确保道路施工项目的顺利进行,保证工程质量和安全,实现合同双方的共同利益。具体内容包括但不限于工程范围、施工期限、施工质量、工程款支付、违约责任等。二、价格、支付方式1.合同价格:本合同总价款为人民币______元整,包括但不限于施工费、材料费、人工费、设备租赁费、临时设施费、管理费等一切与道路施工相关的费用。2.支付方式:a.预付款:合同签订后______日内,乙方向甲方支付合同总价款的_____%作为预付款。b.进度款:根据施工进度,甲方每月向乙方支付合同总价款的_____%作为进度款,具体支付时间及金额以实际完成工程量及甲方审核为准。c.验收款:工程验收合格后______日内,甲方支付合同总价款的_____%作为验收款。d.保修金:工程验收合格后,甲方保留合同总价款的_____%作为保修金,保修期满后无质量问题,无息退还乙方。e.逾期付款:如甲方逾期支付款项,应按每日万分之五向乙方支付滞纳金。三、双方权利与义务1.甲方的权利与义务:a.权利:有权要求乙方按照合同约定进行道路施工,有权对施工进度、质量进行监督,有权验收工程,有权按照合同规定支付工程款。b.义务:必要的施工条件,如场地、水电气等;按照合同约定支付工程款;对乙方在施工过程中提出的合理建议给予考虑。2.乙方的权利与义务:a.权利:按照合同约定进行道路施工,有权要求甲方必要的施工条件;有权获得按合同约定的工程款;对施工过程中出现的质量问题有权提出整改要求。b.义务:按照合同约定的时间、质量、标准完成道路施工任务;确保施工过程中的安全,对施工过程中产生的污染负责;遵守国家相关法律法规和行业标准。四、质量保证与服务1.质量保证:a.乙方应保证施工质量符合国家相关标准及设计要求,确保道路工程的安全、耐久、美观。b.乙方在施工过程中应严格执行质量控制制度,对施工材料、工艺、设备等进行严格检查,确保施工质量。c.工程验收合格后,乙方应至少______年的保修服务,对因施工质量问题导致的损坏负责维修或赔偿。2.服务内容:a.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务,确保工程按时交付。b.乙方在施工过程中应积极与甲方沟通,及时解决施工中出现的问题,确保工程顺利进行。c.乙方应配合甲方进行工程验收,对验收中发现的问题进行整改,直至满足合同要求。d.乙方应按照合同约定技术支持,包括施工指导、人员培训等,确保甲方人员能够熟练掌握施工技术。五、履行与变更1.履行:a.乙方应在合同约定的期限内完成道路施工,并保证施工质量符合合同要求。b.甲方应在乙方完成施工后,按照合同约定的验收标准进行验收,并在验收合格后支付相应的工程款。c.双方应按照合同约定的支付方式和时间节点履行付款义务。2.变更:a.因不可抗力导致合同无法履行或需要变更时,双方应协商一致,及时通知对方,并按照法律规定和实际情况调整合同内容。b.因设计变更、工程量增减或其他原因导致合同价格或工期调整的,双方应重新协商并签订补充协议。c.任何变更均应以书面形式确认,未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更合同内容。六、保密条款1.保密信息:本合同涉及的技术、商业秘密、合同条款、价格、工程图纸、施工方案、财务数据等均为保密信息。2.保密义务:a.双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用。b.保密义务在合同履行期间及合同终止后持续存在,除非法律法规另有规定。3.违约责任:a.如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。b.违约方还应立即停止泄露行为,采取一切必要措施防止保密信息的进一步泄露。4.例外情况:a.依法需要向政府部门、司法机关披露的保密信息。b.根据法律法规或行政命令必须公开的保密信息。c.双方事先同意公开或使用的保密信息。七、争议解决1.争议解决方式:a.双方应本着友好协商的原则,就合同履行过程中产生的争议进行友好协商。b.如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,由法院进行最终裁决。2.争议解决程序:a.争议发生后,双方应在接到争议通知之日起______日内进行协商。b.如协商无果,任何一方均可书面通知对方,启动诉讼程序。3.争议解决费用:a.诉讼费用由败诉方承担,除非法院另有判决。b.双方在诉讼过程中产生的其他费用,如鉴定费、律师费等,由各自承担。4.争议解决地点:本合同的争议解决地点为合同签订地所在地的法院。八、其它条款1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。2.合同解除:a.如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。b.因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同,并免除各自的责任。3.合同解除通知:合同解除通知应以书面形式发出,自通知到达对方之日起生效。4.合同解除后的处理:a.合同解除后,双方应立即停止合同约定的权利义务。b.双方应尽快处理合同解除前的未完成工作,并按照合同约定进行结算。5.合同解除后的争议解决:合同解除后的争议解决方式参照本合同“七、争议解决”条款执行。6.合同文件的效力:本合同及其附件构成合同的完整文件,具有同等法律效力。九、合同签署1.签署:本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。2.签署日期:甲乙双方应在合同上注明签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论