2025桥梁建设工程劳务合同范本

2025最新桥梁建设工程劳务合同范本合同编号：签订地点：签订时间：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方因桥梁建设工程需要，乙方具备相应的劳务资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，经友好协商，就乙方为甲方提供桥梁建设工程劳务事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：本工程为（填：新建/改建/扩建/维修）项目，甲方委托乙方提供劳务服务，具体工作内容详见本合同约定。第二条劳务范围2.1劳务范围：乙方负责完成本工程中的（如：桥梁基础施工、下部结构施工、上部结构施工、桥面铺装、护栏安装等）劳务工作，具体内容以甲方书面通知或双方确认的施工图纸为准。2.2排他性原则：在本合同有效期内，甲方不得将本工程中的劳务内容交由第三方完成，否则视为违约。2.3�边际条款：对于劳务范围外的其他工作，乙方应积极配合甲方完成，相关费用另行协商。第三条合同工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：3.4工期顺延：如因不可抗力、设计变更、甲方原因导致工程停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延。乙方应在事件发生后小时内书面通知甲方，并提供相关证明文件。3.5工期提前：若乙方提前完成约定工期，需提前书面通知甲方，并经甲方确认后方可调整施工计划。提前完成的部分，甲方应给予乙方相应奖励。第四条合同价款及支付方式4.1合同总金额：本合同总价款为人民币元（大写：），包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相关税费。4.2计价方式：本合同采用（填：固定总价/单价包干）计价方式。单价或总价以本合同附件（如施工图纸、报价单等）为准。4.3支付方式：4.3.1本合同签订后，甲方于日内支付合同总价款的%作为预付款；4.3.2工程进度款：乙方每月日前向甲方提交上月完成的工程量报表，甲方审核后于日内支付相应进度款；4.3.3工程竣工验收合格后，甲方于日内支付剩余工程款。4.4税费承担：甲方应依法为乙方支付的劳务报酬代扣代缴个人所得税，其他相关税费由乙方承担。第五条工程质量与验收5.1质量标准：本工程执行国家及地方相关质量规范和技术标准，乙方承诺达到（填：国家/地方）标准，具体要求详见施工图纸和相关技术文件。5.2验收程序：5.2.1工程隐蔽验收：乙方应在施工完成后及时通知甲方进行隐蔽验收，验收通过后方可进行下道工序施工；5.2.2分部工程验收：乙方应在每一分部工程完成后通知甲方进行验收，验收通过后方可进入下一阶段施工；5.2.3竣工验收：工程整体完成后，甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。5.3质量责任：5.3.1若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，相关费用由乙方承担，工期不予顺延；5.3.2若因乙方原因导致工程质量问题，给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。第六条安全生产与劳动保护6.1安全生产责任：乙方作为劳务承包方，应当严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定完善的安全生产管理制度，并为施工现场配备必要的安全设施和设备。6.2事故责任：6.2.1施工期间，若发生安全事故，乙方应立即采取有效措施减少人员伤亡和财产损失，并及时向甲方报告；6.2.2事故责任由乙方承担，甲方协助处理相关事宜。6.3劳动保护：乙方应为其员工提供符合国家标准的劳动保护用品，并定期组织安全培训和教育。第七条劳动保护和福利7.1保险：7.1.1乙方应为其员工缴纳工伤保险、医疗保险等社会保险，费用由乙方承担；7.1.2若因乙方未缴纳社会保险导致员工患病或受伤无法享受相关待遇的，责任由乙方承担。7.2工时与休息：7.2.1工作时间执行国家法定工时制度，每日不超过小时，每周不超过小时；7.2.2乙方因工程需要安排加班的，应书面通知甲方并经甲方同意，加班费由甲乙双方另行协商。7.3节假日：乙方员工享有国家法定节假日，因工程需要安排员工在法定节假日工作的，应依法支付加班费或安排补休。第八条权利与义务8.1甲方权利与义务8.1.1有权监督乙方的施工进度、质量及安全措施；8.1.2负责提供施工图纸、技术资料及必要的协助；8.1.3按时支付合同约定的款项；8.1.4有权对乙方的施工行为提出改正意见，乙方拒不改正的，甲方有权单方面解除合同。8.2乙方权利与义务8.2.1有权要求甲方按时支付合同价款；8.2.2自行组织和管理施工队伍，确保施工进度和质量；8.2.3遵守国家及地方的法律法规，尊重当地风俗习惯；8.2.4乙方不得将本合同项下的劳务工作全部或部分转包给第三方，否则视为违约。第九条违约责任9.1工期违约：9.1.1若乙方未能按合同约定工期完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额‰的违约金；9.1.2若因乙方原因导致工期延误超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。9.2质量违约：9.2.1若乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，相关费用由乙方承担，工期不予顺延；9.2.2若因质量问题导致工程无法通过验收的，乙方应赔偿甲方产生的所有损失。9.3付款违约：若甲方未能按合同约定时间支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额‰的违约金。第十条合同的变更与终止10.1变更程序：本合同的任何变更需经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。未经双方书面确认，任何口头或单方面通知均不视为有效变更。10.2终止条件：10.2.1因不可抗力导致合同无法履行的；10.2.2任一方严重违约，且在收到书面通知后日内未予改正的；10.2.3双方协商一致同意终止。10.3解除程序：若因一方违约导致合同终止，守约方有权要求违约方赔偿损失。第十一条其他条款11.1补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3合同份数：本合同一式