2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案

2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案

单选题（共1500题）1、在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】D2、下列评标活动说法，正确的是（）。A.评标委员会在评标过程发现招标文件规定的评标标准和方法不合理，进行适当调整B.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会书面通知其作出说明C.乙企业因为工程量漏项，主动书面提出了对投标文件的补充，评标委员会予以接受D.评标委员会确定3名中标候选人，由招标人进行排序【答案】B3、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。A.宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章B.法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章C.行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章D.国际条约＞宪法＞地方性法规＞司法解释【答案】A4、（2021年真题第2批）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】A5、工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是（）。A.保证金的预留期限，最低为2年B.质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除C.保证金的比例一般为3%D.返还剩余保证金，则保修期结束【答案】C6、《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当在应急预案公布之日起()个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。A.20B.30C.40D.60【答案】A7、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】C8、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”。其中“四节”是指()。A.节电、节地、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节油、节电、节水、节材【答案】B9、（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是()。A.意外伤害险B.职业责任险C.工伤保险D.财产险【答案】C10、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】A11、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】B12、除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】C13、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5【答案】B14、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A.20B.16C.18D.14【答案】B15、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。A.被保险人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】B16、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B17、（2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】B18、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】A19、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”。其中“四节”是指()。A.节电、节地、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节油、节电、节水、节材【答案】B20、根据《招标投标法》第37条的规定，下列关于评标委员会组成的表述不正确的是()A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为七人以上单数C.依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】B21、关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】B22、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修，签订了装修合同；合同履行过程中，装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法不正确的有（）。A.A区法院对该案有管辖权B.严某有权向B区法院起诉C.B区法院的移送管辖是错误的D.A区法院不接受移送，可以将案件退回B区法院【答案】D23、施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（）。A.知情权B.拒绝违章指挥权C.正当防卫权D.紧急避险权【答案】D24、在财产保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当()。A.及时通知投保人B.及时通知保险人C.及时通知受益人D.及时通知保险经纪人【答案】B25、法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中正确的是()。A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》C.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》D.《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》【答案】A26、关于预制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的说法，错误的是（）。A.强度较预制壁板应提高一级B.宜采用微膨胀混凝土C.应在壁板间缝隙较小时段灌注D.应采取必要的养护措施【答案】C27、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（）,至少应由（）行政执法人员实施。A.行政处罚，2名B.行政处罚，3名C.行政强制措施，2名D.行政强制措施，3名【答案】C28、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】C29、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。A.竣工结论B.环境保护设施竣工验收申请C.竣工验收申请D.建设项目竣工验收合格证书【答案】B30、某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，该企业未按合同内容履行合同，则运输公司可将其货物()。A.抵押B.留置C.质押D.拍卖【答案】B31、甲建设集团某投资工程招标过程中，招标文件发出后，发现文件内容问题需要进行修改，已知规定的投标截止时间为2022年7月12日，最晚应在（）日前书面通知获取招标文件的潜在投标人。A.2022年6月17日B.2022年6月22日C.2022年6月27日D.2022年7月2日【答案】C32、项目经理部行为的法律后果由（）承担。A.项目经理B.项目经理部各成员C.企业法人D.企业法定代表人【答案】C33、根据《生产安全事故应急条例》，下列哪项不属于生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.安全生产面临的风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练或事故应急救援中发现问题需要修订的【答案】D34、按照《建筑法》的规定，以下正确的说法是（）。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】D35、关于招标基本程序的说法，正确的是（）。A.标底应当在评标时公布B.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行C.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据D.投标文件从投标人送达文件之日起生效【答案】B36、下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.所有权有争议的财产C.土地附着物D.拟建造的船舶【答案】C37、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人与中标人签订合同后()内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。A.5个工作日B.10个工作日C.15个工作日D.20个工作日【答案】A38、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法中正确的是（）。A.分包工程质量由总承包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C39、（2015年真题）建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】C40、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。A.承发包双方因转包工程引起的争议B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议C.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议【答案】C41、在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】D42、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】D43、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.甲拒绝接受，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约【答案】C44、甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息【答案】A45、关于担保的说法，正确的是（）。A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同B.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】B46、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是（）。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】C47、关于无效合同的说法，正确的是()。A.一方以欺诈手段订立的，损害对方利益的合同无效B.违反部门规章的强制性规定的合同无效C.无效的合同自被认定无效之日起没有法律约束力D.双方恶意串通，损害第三人利益的合同无效【答案】D48、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出【答案】A49、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为()A.1次和3个月B.2次和3个月C.3次和2个月D.1次和6个月【答案】B50、（2020年真题）关于招标文件的说法，正确的是()。A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有收取招标文件的潜在招标人【答案】A51、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】B52、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D53、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）。A.无效B.有效C.效力特定D.失效【答案】B54、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当巳经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的()A.10%B.30%C.50%D.80%【答案】C55、关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（）。A.当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施，停止违约行为、支付违约金、定金D.继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利【答案】C56、履行费用的负担没有约定或约定不明确的，应由()A.接受履行一方负担B.履行义务一方负担C.双方平均分担D.双方按比例分担【答案】B57、根据《民法典》，下列合同转让产生法律效力的是（）。A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B58、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于（）人的专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】A59、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（）。A.拒绝作业权B.紧急避险权C.应急处理权D.回避求救权【答案】B60、根据《招标投标法》的规定，下列施工单项合同估算价在400万元人民币以上的合同，不必须进行招标的是（）。A.大型基础设施B.大型企业投资的项目C.全部使用国有资金投资的项目D.使用外国政府援助资金的项目【答案】B61、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】A62、（2021年真题第1批）关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是（）A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】C63、对于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】B64、关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】C65、下列不当得利、应当予以返还的有（）。A.为履行道德义务进行的给付B.债务到期之前的清偿C.明知无给付义务而进行的债务清偿D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的【答案】D66、当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括()。A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【答案】D67、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】D68、某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.5月1日B.5月10日C.5月20日D.5月30日【答案】D69、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（）。A.被代理人B.担保人C.代理人D.代理关系涉及的第三人【答案】B70、主债权债务合同无效，担保合同()，但法律另有规定的除外。A.仍然有效B.无效C.担保期间内有效D.效力待定【答案】B71、根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】C72、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】A73、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()A.2004年5月20日B.2005年3月15日C.2005年5月20日D.2005年6月25日【答案】D74、（2014年真题）根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园教育设施【答案】D75、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】B76、根据《招标投标法》，开标的主持者是()。A.建设行政主管部门B.招标人C.招标代理机构D.投标人推选的代表【答案】B77、下列关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效B.双方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】A78、关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】B79、地表水中杂质按颗粒大小以及存在形态分不包括（）。A.悬浮物质B.胶体C.颗粒态物质D.溶解物质【答案】C80、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的承包人无权就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿B.承包人工程价款优先受偿权自发包人应付建设工程价款之日起算C.承包人工程价款优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的利息和违约金D.发包人与承包人关于放弃或限制建设工程价款优先受偿权的约定无效【答案】B81、关于建设工程合同变更说法正确的是（）A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】B82、（2019年真题）某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。A.3月1日B.2月1日C.4月1日D.6月1日【答案】A83、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委托某专利事务所申请发明专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了发明专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2013年2月13日授予王某发明专利权。该专利届满的期限是()。A.2031年3月5日B.2031年3月15日C.2031年5月15日D.2033年2月13日【答案】B84、出租人甲与承租人乙签订了房屋租赁合同，该租赁合同期限届满。甲乙双方没有签订新的租赁合同，乙方继续使用，出租人也没有提出任何异议，此时原租赁合同（）。A.已经无效B.继续有效C.需重新签订D.需相关行政部门确认有效【答案】B85、无粘结预应力筋布置安装错误的是（）。A.锚固肋数量和布置应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m，且锚固肋数量为双数B.安装时，上下相邻两无粘结预应力筋位置应错开一个锚固肋C.无粘结力预应力筋不应有死弯，有死弯必须切断，但可以1个有接头D.张拉段无粘结预应力筋长度大于25m小于50m时，宜采用两端张拉【答案】C86、在分期付款的合同，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。同时向买受人要求支付该标的物的使用费。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【答案】D87、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】B88、（2017年真题）2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】C89、根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【答案】C90、关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。A.招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款B.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当继续招标投标活动C.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日【答案】A91、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.原告必须与案件有直接利害关系B.一审程序包括普通程序和特别程序C.必须以书面形式起诉D.所有案件都必须采用直接送达方式【答案】A92、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】D93、（2015年真题）关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.原告必须与案件有直接利害关系B.一审程序包括普通程序和特别程序C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】A94、按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（）A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人D.由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的候选人定为中标人【答案】C95、《民法典》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A.1B.2C.4D.20【答案】C96、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。A.80万B.60万C.40万D.30万【答案】B97、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（）签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

A.注册造价工程师B.注册咨询工程师C.注册建造师D.项目经理【答案】C98、下列情形中，属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】B99、关于招投标投诉，说法正确的是（）。A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动【答案】C100、（2021年真题第1批）关于建设工程返修，说法正确的是（）。A.施工企业仅对已完成的工程负责返修B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修C.暂缺D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题由施工企业有偿返修【答案】B101、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】D102、关于违约责任的说法，正确的是（）A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主管上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发送的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】C103、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】D104、关于建筑施工企业应急救援说法正确的是（）。A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员C.建筑施工单位至少每1年组织1次事故应急救援预案演练D.分包单位不需要建立应急组织【答案】B105、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列关于见证取样人员的说法正确的是（）。A.见证人员应由建设单位的专业管理人员担任B.见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任C.取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任D.试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字【答案】D106、关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设【答案】D107、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.评标报告提交之前【答案】A108、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（）。A.保持地下水位距坑底不小于1mB.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5mC.封底前应设置泄水井D.混凝土浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大【答案】D109、根据《建筑法》及相关法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但例外的情况是（）。A.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业B.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位C.劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】A110、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】A111、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()A.建设工程规划许可证B.质量安全报建手续C.施工许可证D.建设用地规划许可证【答案】D112、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故是重大事故C.造成15人死亡的事故是特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】D113、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是()。A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90％【答案】D114、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。A.7日，6个月B.7日，1年C.20天，6个月D.20天，1年【答案】D115、某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【答案】B116、场景（三）A.氧气瓶应单独存放并做好安全标识B.经项目负责人批准,可以携带火种进入焊接场所C.焊接作业人员必须持证上岗D.焊接作业人员应采取相应的消防安全措施【答案】B117、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()A.6月1日B.6月16日C.7月2日D.7月16日【答案】C118、关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）A.标准可以由行业主管部门发布B.标准文本应当免费向社会公开C.对标准解释的效力低于标准本身D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年【答案】B119、某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。A.责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款C.依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】D120、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】D121、（2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】A122、某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】B123、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第48条的规定，下列不属于“以他人名义投标”的行为是()A.投标人挂靠其他施工单位的行为B.投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书的行为C.由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为D.两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为【答案】D124、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是()。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用D.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限【答案】D125、甲、乙公司于2015年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。A.2015年3月10日广东B.2015年6月20日广东C.2015年3月10日北京D.2015年6月20日北京【答案】C126、（2018年真题）某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B127、（2018年真题）根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议【答案】B128、下列事项中，能够申请行政复议的是（）。A.行政处分决定B.质量纠纷调解C.造价指导信息发布D.招标投诉处理【答案】D129、（2019年真题）关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由B.可以使尚未成立的合同归于无效C.撤销权的行使应当以通知的方式作出D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】A130、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】C131、关于安装工程一切险中的试车考核期的说法，正确的是（）。A.试车考核期应当在保险期之外B.试车考核期的长短只能根据法律的规定确定C.试车考核期不得超出保单中列明的考核期限D.试车考核期超出了合同约定的期限，不得加收保险费【答案】C132、施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当（）。A.按规定重新审核和论证B.重新组织专家论证C.由项目技术负责人签字D.直接施工【答案】A133、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【答案】D134、某厂房项目招标，从2022年3月23日起发售招标文件，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。A.出售招标文件的截止日期为3月30日B.开标时间为4月1日C.提交投标文件的截止日期为4月2日D.投标有效期截止日期为4月10日【答案】A135、对于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】B136、在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则()。A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务B.人民法院应该自行调取该鉴定C.法院应该推定施工企业的主张成立D.建设单位必须提供该鉴定结论【答案】C137、以下关于施工单位安全生产费用的说法中正确的是（）。A.总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位可以根据需要重复提取B.投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的95%C.建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理D.市政公用工程的安全费用提取标准为2.5%【答案】C138、关于评标的说法，正确的是()。A.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件B.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】B139、关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关【答案】C140、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县级以上地方生态环境保护主管部门申报。A.10B.15C.20D.30B项正确。【答案】B141、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是（）。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的实际施工人的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的实际施工人以违法分包人为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的实际施工人不能以发包人为被告主张权利【答案】A142、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。A.项目经理李某安排王某违规作业，结果王某从楼上掉下来摔死B.甲公司为了谋取中标与乙公司串通投标C.某工地施工过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币【答案】C143、下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质C.企业资质证书的有效期为3年D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】C144、根据《安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是（）A.逃匿B.不立即组织抢救C.在事故调查处理期间擅离职守D.谎报、满报事故【答案】A145、关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】C146、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于()。A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同【答案】C147、关于人民法院管辖权的说法，错误的是（）。A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖B.不动产纠纷由不动产所在地人民法院管辖C.不动产未登记的，由被告住所地人民法院管辖D.法律规定两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉【答案】C148、某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是()。A.将施工用剩余炸药存放在职工宿舍里B.严禁在居住场所内没置仓库C.消防产品没有国家标准的，必须符合行业标准D.为防丢失，将消防器材锁在铁柜中【答案】C149、依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名B.评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人C.评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果【答案】D150、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告【答案】D151、下列选项中，符合《建筑法》有关施工许可证规定的说法或做法的是（）。A.为争取早日竣工，建设单位可先行开工建设，但最迟应该在开工后1个月内申请补办施工许可证B.开工前，建设单位可申请延期办理施工许可证，延期至多允许3个月C.取得施工许可证后，工程未按期开工的，该施工许可证将在3个月后自行废止D.取得施工许可证后，工程因故中止，建设单位在一个月内向发证机关递交了报告【答案】D152、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】D153、建设工程质量必须实行（）监督管理。A.建设单位B.建立单位C.工商行政管理部门D.政府【答案】D154、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某利用以前的盖了公章的空白合同，以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是（）。A.甲建筑公司B.乙建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司【答案】A155、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】C156、行政机关及其工作人员在行使行政职权时，受害人受到侵犯后，不可以请求国家赔偿的是（）。A.违法拘留的B.违法使用警械造成受害人身体伤害或者死亡的C.违法征收的D.因受害人自己的行为致使损害发生的【答案】D157、建设单位因为施工单位违约，暂停了工程的施工，对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过（）的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】B158、2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2010年6月【答案】A159、施工企业委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.进行和解C.变更诉讼请求D.提出管理权异议【答案】D160、在行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，应当由（）。A.最先立案的人民法院B.其共同上级人民法院指定的人民法院C.最先收到起诉材料的人民法院D.其共同的上级人民法院【答案】A161、下列关于施工安全生产责任和安全生产教育培训表述错误的是（）。A.生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容B.生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责C.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%，因其他事务需离开施工现场，应向建设单位请假D.企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”，应当通过其受聘企业，向住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书，有效期为3年【答案】C162、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。A.所有权B.用益物权C.债权D.担保物权【答案】D163、甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定甲应按照乙的要求从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是（）。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【答案】C164、（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是（）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形道路【答案】A165、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.建设单位检查验收B.安装单位自检合格C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】B166、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】B167、某房地产开发公司与某金融机构签订了一份《借款合同》，合同中约定了借款的用途、数额、期限等内容。在履行合同中该金融机构未能按约定的期限提供贷款，造成了房地产开发公司的损失。此时金融机构（）。A.不承担任何责任B.可提出解除借款合同C.可延期提供贷款D.应赔偿房地产开发公司的损失【答案】D168、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》中规定，严格规范劳动用工管理，以下不符合法律规定的是(）。A.记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息B.坚持施工企业与农民工进场施工后签订劳动合同C.施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查D.施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理【答案】B169、建造师有下列情形之一，申请注册时予以注册的是（）。A.同时申请在两个单位注册的B.执业活动以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满3年的C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的【答案】B170、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.招标人可以强制投标人组成联合体C.在资格预审前，联合体可以增加成员D.联合体各方就中标项目承担按份责任【答案】C171、自然人的软件著作权保护期为（）。A.自然人终生及其死亡后50年B.自然人终生及其死亡后30年C.50年D.30年【答案】A172、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上3万元以下罚款C.不予注册D.三年内不得再次申请注册【答案】C173、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【答案】A174、甲、乙签订一份买卖合同，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。后乙违约，造成甲的经济损失21000元。现甲起诉到法院，则最多可获得()A.21000元B.25000元C.30000元D.46000元【答案】A175、某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是（）。A.订立机动车买卖合同时B.交付行驶证时C.交付车辆时D.进行过户登记时【答案】C176、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是()。A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.甲的地役权对丙具有约束力D.土地所有权人设立地役权不必经乙同意【答案】C177、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括（）。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】C178、无盖构筑物水池满水试验流程为（）。A.试验准备→水池内水位观测→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论B.试验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→整理试验结论C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论D.试验准备→蒸发量测定→水池注水→整理试验结论→水池内水位观测【答案】C179、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B180、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】A181、下列工程项目中，除()外均属于依法必须招标的项目。A.使用国家预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目C.使用国际组织或外国政府贷款的项目D.涉及社会公共利益和安全的项目【答案】D182、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10B.15C.20D.30【答案】C183、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】C184、关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交B.履约保证金不得低于中标合同金额的10%C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保金【答案】A185、某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。A.3B.4C.6D.7【答案】D186、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订（）。A.分包合同B.安全生产协议C.安全生产责任书D.安全生产合同【答案】B187、某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是A.施工总承包单位B.专业承包单位C.总承包单位与专业承包单位D.监理单位【答案】B188、关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（）。A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定，一个部门负责处理B.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料C.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定【答案】B189、（2021年第1批真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是()。A.施工企业计提的安全费用不列入工程造价B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用【答案】B190、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【答案】C191、根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。A.必须有产品质量检验合格证明B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D.应当有警示标志或者中英文警示说明【答案】A192、下列行为属于质量不良行为的是（）A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.转让安全生产许可证的【答案】C193、下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是（）。A.支付工程款请求权B.存款本金请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.兑付金融债券本息请求权【答案】A194、甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。A.处分权B.抵押权C.质押权D.留置权【答案】C195、甲是某水泥厂的法定代表人，2011年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则()。A.应视为甲已经同意B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效【答案】A196、一高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许（）。A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员要求投标人澄清问题D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】C197、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】A198、施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是（）。A.施工总承包B.监理单位C.施工单位与建设单位连带D.所有参与单位连带【答案】C199、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。A.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护B.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%【答案】B200、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】B201、监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B202、（2017年真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。A.建设资金已经落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险【答案】B203、某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续。A.2008年2月～2008年4月B.2007年11月～2008年1月C.2007年7月～2008年1月D.2008年2月～2008年7月【答案】B204、2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】A205、下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是（）。A.投标人借用他人资质证书投标B.投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价C.投标人之间约定中标人D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标【答案】A206、（2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】B207、关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限C.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】B208、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后