建筑施工劳务结算协议

建筑施工劳务结算协议编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

甲方地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

乙方地址：__________

鉴于甲方需要进行建筑施工项目，乙方具备相应的施工能力，双方经友好协商，就甲方施工项目的劳务结算事宜达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方与乙方在施工项目中的劳务结算方式、支付条件及违约责任，确保双方权益得到保障。

二、合同背景

甲方拟进行施工项目，乙方同意承接该项目的劳务施工工作。为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本协议。

三、施工内容

本协议涉及的施工内容为甲方施工项目的劳务施工部分，具体施工内容以双方签订的施工合同为准。

双方的责任和义务：

编号：__________

一、甲方责任和义务：

1.甲方应按照施工合同约定的工期、质量标准和技术要求，为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场、施工图纸、技术资料、施工设备等。

2.甲方应按照合同约定的时间节点支付劳务款项，确保乙方在施工过程中有足够的资金支持。

3.甲方应负责协调施工现场的各类资源，确保乙方施工过程中所需材料、设备等及时到位。

4.甲方应监督乙方施工质量，对不符合质量标准的施工部分，有权要求乙方进行整改。

5.甲方应负责处理因施工产生的各类安全事故，保障施工人员的人身安全。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照施工合同约定的工期、质量标准和技术要求，完成甲方委托的劳务施工工作。

2.乙方应确保施工过程中所使用的材料、设备符合国家相关标准和规定，不得使用不合格产品。

3.乙方应遵守施工现场的规章制度，保证施工安全，防止发生安全事故。

4.乙方应按照甲方要求，定期提交施工进度报告和施工质量检查报告。

5.乙方应积极配合甲方对施工质量的监督和检查，对发现的问题及时整改。

6.乙方应妥善保管施工现场的物资，防止丢失、损坏或被盗。

7.乙方应按照合同约定，完成施工项目后的清洁、整理和移交工作。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量完成施工任务。

2.甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，并提出整改要求。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务款项。

4.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场、施工图纸、技术资料等。

四、双方义务：

1.双方应按照合同约定履行各自的责任和义务，不得无故拖延或拒绝履行。

2.双方应相互配合，共同保证施工项目的顺利进行。

3.双方应妥善保管合同文本及相关文件，确保合同的完整性。

4.双方应就合同履行过程中产生的问题进行友好协商，协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同金额与支付方式：

编号：__________

一、合同总金额

本协议项下的劳务结算总金额为人民币__________元整（￥__________），大写：人民币__________元整。

二、支付方式

1.分阶段支付：乙方施工项目的劳务款项将分阶段支付，具体支付节点如下：

-首付款：合同签订后__________个工作日内，甲方支付合同总金额的__________%作为首付款。

-进度款：乙方按照合同约定的施工进度提交进度报告和施工质量检查报告，甲方在收到乙方提交的材料后__________个工作日内支付对应阶段已完成工程量的__________%作为进度款。

-验收款：施工项目完成后，经甲方验收合格，乙方在提交验收报告后__________个工作日内支付合同总金额的__________%作为验收款。

-保修金：验收款支付后，甲方保留合同总金额的__________%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还乙方。

2.支付条件：

-甲方在支付款项前，需核对乙方的进度报告和施工质量检查报告，确认施工进度和质量符合合同要求。

-乙方需提供合法有效的发票和收据，以作为甲方支付款项的依据。

-甲方在支付款项时，有权要求乙方提供相关的税务合规证明。

3.额外费用：

-因不可抗力导致施工延期，导致乙方额外产生的合理费用，经双方协商一致，由甲方承担。

-乙方在施工过程中因自身原因造成的损失或延误，所产生的费用由乙方自行承担。

4.逾期支付：

-甲方逾期支付款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日按逾期金额的__________%计算，直至款项支付完毕。

三、结算方式

双方同意采用银行转账方式进行结算，具体银行账户信息如下：

甲方银行账户信息：

银行名称：__________

账号：__________

开户行：__________

乙方银行账户信息：

银行名称：__________

账号：__________

开户行：__________

四、税收责任

双方均应依法纳税，相关税费由各自承担。如因税费问题导致支付金额发生变化，双方应重新协商确定支付金额。

违约与争议解决机制：

编号：__________

一、违约责任

1.甲方违约：

-甲方未按合同约定支付劳务款项的，应向乙方支付逾期付款违约金。

-甲方未按时提供施工条件或未按约定标准提供施工图纸、技术资料的，应承担相应的赔偿责任。

-甲方违反施工合同约定，导致施工项目延误的，应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约：

-乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担相应的赔偿责任，包括但不限于返工、修复费用等。

-乙方未按约定使用材料、设备的，应承担更换或赔偿损失的责任。

-乙方未遵守施工现场规章制度，导致安全事故的，应承担相应的法律责任。

二、赔偿方式

1.违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金或赔偿损失。

2.赔偿金额的确定应基于实际损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。

三、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.双方也可选择仲裁作为争议解决方式，仲裁机构为__________仲裁委员会。

4.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，不得影响合同的正常履行。

四、适用法律和管辖法院

1.本协议的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本协议发生的或与本协议有关的任何争议，应提交__________人民法院管辖。

五、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议的修改、补充、变更或解除，必须以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附则：

编号：__________

一、生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议生效前，双方应确保各自的权利、义务、责任已明确无误，并已取得各自内部必要的批准和授权。

二、有效期

本协议的有效期为自生效之日起至施工项目劳务结算完毕之日止。如因特殊原因导致施工项目延期，双方应协商一致延长本协议的有效期。

三、变更与终止条款

1.变更：本协议的任何变更均需以书面形式提出，并经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议的内容。

2.终止：

-合同履行完毕且双方无未了事项，本协议自行终止。

-因一方违约，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

-因不可抗力导致本协议无法继续履行，双方可协商一致解除本协议。

-本协议的解除不影响双方因违约行为已发生的权利和义务。

3.解除通知：任何一方解除本协议，应提前__________个工作日向对方发出书面通知，并说明解除理由。

四、通知

1.本协议项下的所有通知、文件和通讯，均应以书面形式发送至双方在协议中指定的地址。

2.任何一方更改其联系方式，应及时通知对方，以免影响通知的送达。

五、不可抗力

1.不可抗力是指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明。

3.不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行本协议，并协商解决由此产生的后果。

六、合同份数

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的解释、履行、修改、补充、终止及争议解决等，均应遵守中华人民共和国法律。

3.本协议的任何附件均为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

附件：

编号：__________

一、施工合同

1.甲方与乙方签订的施工合同正本一份，作为本协议的附件。

二、施工图纸及技术资料

1.施工项目所需的设计图纸及技术资料，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、设备清单等。

三、施工方案及施工组织设计

1.乙方向甲方提交的施工方案及施工组织设计文件，包括但不限于施工进度计划、施工方法、安全措施等。

四、材料及设备清单

1.施工项目所需材料及设备的清单，包括品牌、型号、规格、数量等。

五、资质证明及证件

1.乙方的营业执照副本复印件。

2.乙方的安全生产许可证复印件。

3.乙方的资质证书复印件。

4.乙方的主要人员资格证书复印件。

六、施工进度报告及施工质量检查报告

1.乙方在施工过程中按约定提交的施工进度报告及施工质量检查报告。

七、验收报告

1.施工