建设工程施工合同安装定额

建设工程施工合同安装定额合同编号：__________以下是一份建设工程施工合同安装定额的合同模板：一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，电子邮箱：[发包人邮箱]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，电子邮箱：[承包人邮箱]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[工程所在地点]3.工程内容：详细描述工程所涉及的安装工作内容，包括但不限于各类设备的安装、布线、调试等。4.工程规模：明确工程的规模大小，如安装设备的数量、布线长度等具体数据。三、安装定额依据1.安装工程定额标准：详细说明所采用的安装工程定额标准，如全国统一安装工程预算定额等。2.相关法律法规：列举与工程相关的法律法规，如《建筑法》《合同法》等。3.定额调整条款：规定在何种情况下可以对安装定额进行调整，如材料价格波动、设计变更等。4.定额解释与适用范围：明确定额的解释权归属以及适用的工程范围。四、工程进度计划1.总进度计划：制定整个工程的总体进度安排，包括各个阶段的开始时间和结束时间。2.阶段性进度计划：将工程划分为若干个阶段性目标，分别制定每个阶段的具体进度计划，包括每周、每月的工作安排。3.进度控制措施：建立进度控制机制，如定期召开进度会议、设置进度节点等，以保证工程进度的顺利进行。4.进度延误与赶工：明确进度延误的责任和处理方式，同时制定赶工措施，以弥补因延误而造成的时间损失。五、工程质量标准1.质量目标：确定工程的质量目标，如达到国家优质工程标准等。2.质量检验标准：详细规定质量检验的标准和方法，包括材料检验、工序检验、竣工验收等各个环节的检验标准。3.质量保证措施：制定质量保证措施，如建立质量管理制度、加强施工过程控制等，以保证工程质量符合要求。4.质量缺陷处理：规定质量缺陷的处理程序和责任，如及时修复质量缺陷、追究责任等。六、工程价款及支付1.合同价款：明确合同约定的工程总价款，包括各项费用的明细。2.支付方式：约定工程价款的支付方式，如按月支付、按阶段支付等，同时明确每次支付的比例和条件。3.进度款支付：根据工程进度计划，按时支付进度款，每次支付前需经监理单位或发包人代表确认工程进度符合要求。4.竣工结算：工程竣工后，按照合同约定的结算方式进行竣工结算，包括审核工程工程量、确定工程价款等。5.价款调整条款：规定在工程实施过程中，如因设计变更、材料价格波动等原因导致工程价款发生变化时的调整方式。6.预付款及扣回：如有预付款，约定预付款的金额、支付时间和扣回方式。七、双方责任与义务1.发包人责任：提供工程所需的场地、水源、电源等必要条件。按时支付工程价款。协调与工程相关的外部关系，如与其他施工单位的配合等。对工程进行必要的监督和检查。2.承包人责任：按照合同约定的质量标准和进度计划进行施工。负责工程所需材料的采购和供应，保证材料质量符合要求。遵守施工现场的安全规定，保证施工安全。及时向发包人提交工程进度报告和相关资料。3.双方配合事项：明确双方在工程实施过程中需要相互配合的事项，如图纸会审、技术交底等。4.保密条款：约定双方在合同履行过程中需要保密的事项，如工程技术资料、商业秘密等。八、工程变更与索赔1.工程变更程序：规定工程变更的申请、审批、实施等程序，保证工程变更的合理性和合法性。2.索赔处理：明确索赔的提出、审核、处理等程序，保障双方的合法权益。3.争议预防措施：制定争议预防措施，如加强沟通、及时解决问题等，以减少争议的发生。4.变更与索赔的时效：规定变更与索赔的时效期限，超过时效期限的不予受理。九、合同争议解决1.争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。2.仲裁或诉讼：如选择仲裁，明确仲裁机构和仲裁规则；如选择诉讼，确定管辖法院。3.争议解决费用：约定争议解决过程中产生的费用由谁承担。4.调解程序：规定调解的程序和方式，如由第三方进行调解等。十、合同变更与解除1.合同变更条件：明确合同变更的条件，如双方协商一致、工程变更导致合同内容发生实质性变化等。2.合同解除条件：规定合同解除的条件，如一方违约、不可抗力等。3.合同变更与解除的程序：明确合同变更与解除的程序，如书面通知、协商等。十一、合同附则1.合同份数：约定合同的份数，以及各方各执几份。2.