2025【建筑工程劳务合同】

2025【建筑工程劳务合同】合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方因工程需要，委托乙方提供劳务服务，为明确双方权利义务，依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细描述工程内容、施工范围及工作量）1.4工程规模：1.5工程质量要求：（具体标准或规范，如《建筑施工安全标准》、《建筑装修装饰工程质量验收规范》等）1.6合同工期：（具体开工日期、竣工日期及总工期）第二条甲方的权利与义务2.1甲方负责提供工程所需的主要材料、设备及施工图纸，并确保材料、设备的质量符合国家相关标准。2.2甲方负责对乙方施工进度、质量进行监督，并及时提供技术指导和协助。2.3甲方应按时支付乙方劳务报酬，不得无故拖延或克扣。2.4甲方负责办理与工程相关的审批手续，确保乙方合法施工。2.5甲方有权对乙方违反安全操作规范、施工质量要求或工期进度的行为提出整改要求，情节严重的可单方面解除合同。第三条乙方的权利与义务3.1乙方应按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并确保施工过程符合国家及地方的法律法规和行业标准。3.2乙方负责提供完成施工所需的劳务人员，并确保其具备相应的资质和能力。3.3乙方应自行负责施工所需的工器具、小型设备及辅助材料，并承担相关费用。3.4乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。3.5乙方有权要求甲方按时支付劳务报酬，并在合法权益受到侵害时向甲方提出异议。3.6乙方不得将本合同项下的劳务任务转包或分包给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第四条合同工期4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期总天数：天4.4因甲方原因导致的停工、窝工，或不可抗力因素影响施工进度的，乙方有权申请工期顺延。4.5因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第五条劳务报酬与支付方式5.1�劳务报酬总额：人民币元（大写：）5.2支付方式：进度款：乙方完成工程量后，甲方支付%的劳务报酬，即人民币元；验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付%的劳务报酬，即人民币元；质保金：剩余%的劳务报酬，即人民币元，作为工程质量保证金，质保期为个月，质保期满且无质量问题后，甲方一次性支付。5.3甲方应按时支付劳务报酬，逾期支付的，每逾期一天，按应付金额的%向乙方支付违约金。5.4乙方应向甲方提供合法的劳务报酬发票，甲方有权从应付劳务报酬中扣除相应的税费。第六条安全施工与责任承担6.1施工过程中，乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，做到安全施工、文明施工。6.2乙方应为劳务人员购买意外伤害保险，并承担施工过程中发生的工伤事故责任。6.3因乙方施工不当导致的安全事故，由乙方承担全部责任；如给甲方或第三方造成损失的，乙方应赔偿相应损失。6.4甲方有权对乙方的安全施工进行监督，对存在的安全隐患提出整改要求，乙方应积极配合并及时整改。第七条工程质量与验收7.1工程质量标准：（具体标准或规范）7.2工程竣工后，甲方应在个工作日内组织验收。7.3验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改并承担相关费用。7.4乙方对施工质量负责，质保期内如出现质量问题，乙方应免费修复。第八条违约责任8.1任何一方未履行或未完全履行本合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失。8.2因乙方原因导致工期延误的，违约金为人民币元/天，最高不超过合同总金额的%。8.3因甲方原因导致乙方无法正常施工的，乙方有权申请工期顺延或终止合同，并要求甲方赔偿相应损失。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条合同的生效与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同在完成约定的施工任务并结清所有款项后终止。10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签