2025住宅室内装修合同模板(标准版)

2025住宅室内装修合同模板(标准版)本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市区/县签订：甲方（以下简称“业主”）：身份号码/统一社会信用代码：联系地址：联系方式：乙方（以下简称“施工单位”）：身份号码/统一社会信用代码：联系地址：联系方式：鉴于业主拟对位于的住宅进行室内装修，施工单位同意根据本合同的规定完成相关装修工程，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：住宅室内装修工程工程地点：建筑面积：平方米承包方式：（包工包料/包工不包料/部分包工包料）装修范围：（具体描述装修内容，如墙面、地面、天花板、门窗、厨卫设施、电路、水路等）设计图纸及施工方案：详见附件。第二条工程范围及要求工程范围：施工单位应根据本合同附件中的设计图纸及施工方案，完成以下工作：（1）（2）（3）（4）材料要求：施工单位使用的材料应符合国家相关质量标准和环保要求，并在施工前向业主提供材料的品牌、规格、型号及样品供业主确认。业主有权要求更换不符合要求的材料，施工单位不得拒绝。施工工艺及质量标准：施工单位应按照国家及地方现行的装修施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到双方约定的标准。设计变更：如业主确需变更设计，应在施工前书面通知施工单位，并由双方另行签订补充协议。由此产生的费用和工期变化由双方协商解决。第三条合同金额及支付方式合同总造价：人民币元（大写：元整）。（含设计费、材料费、人工费、管理费、税金等全部费用）。支付方式：（1）合同签订后，业主支付合同总造价的%作为定金，即人民币元（大写：元整）。（2）施工过程中，按以下节点支付进度款：阶段完成后，支付合同总造价的%，即人民币元；阶段完成后，支付合同总造价的%，即人民币元；工程竣工验收合格后，支付剩余款项人民币元。额外费用：如因业主原因导致的设计变更或新增工程量，双方应另行签订补充协议确定费用；如因施工单位原因导致的返工或材料浪费，费用由施工单位承担。第四条工期和验收工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工，总工期为日历天。如因不可抗力或业主原因导致停工，工期相应顺延。工期顺延：（1）因业主原因（如未能按时提供施工场地、未能按时支付进度款等）导致停工，工期相应顺延。（2）因施工单位原因导致停工，工期不予顺延，且施工单位应承担相应违约责任。验收标准：工程竣工后，施工单位应通知业主进行验收。验收标准为：（1）工程质量符合国家及地方相关标准；（2）施工范围与设计图纸及施工方案一致；（3）工程清洁完毕，无垃圾残留；（4）所有设施设备调试正常，可正常使用。验收程序：（1）施工单位提前日通知业主进行验收；（2）业主应在收到验收通知后日内组织验收；（3）如验收不合格，施工单位应在日内完成整改并重新申请验收。第五条工程质量标准及保修质量标准：施工单位应严格按照国家及地方现行的装修施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到双方约定的标准。保修条款：（1）保修期为自工程竣工验收合格之日起年。（2）保修范围：（具体范围，如墙面、地面、天花板、厨卫设施等）。（3）保修期内，因施工质量问题导致的损坏，施工单位应在接到业主通知后日内进行维修，维修费用由施工单位承担。（4）以下情况不属于保修范围：-业主或第三方使用不当造成的损坏；-自然灾害等不可抗力造成的损坏；-保修期外的损坏。第六条双方的责任和义务甲方（业主）责任和义务按时支付合同约定的款项。为施工单位提供施工所需的水源、电源及施工场地。按时提供设计图纸及相关资料。配合施工单位进行施工，不得无故阻挠施工。乙方（施工单位）责任和义务按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。严格遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工安全和文明施工。对施工人员进行安全教育，施工过程中如发生工伤事故，由施工单位承担全部责任。保护好施工现场的周边环境，不得造成环境污染或邻里纠纷。第七条违约责任业主违约责任：（1）业主未能按期支付合同款项的，每逾期一日，应向施工单位支付逾期金额的%作为违约金。（2）因业主原因导致施工中断的，业主应承担施工单位产生的停工损失。施工单位违约责任：（1）施工单位未能按期完成施工的，每逾期一日，应向业主支付合同总造价的%作为违约金。（2）因施工单位原因导致施工质量不达标的，业主有权要求返工，返工费用由施工单位承担。（3）施工单位擅自更换材料或降低施工标准的，业主有权要求更换材料或返工，并有权要求施工单位支付合同总造价的%作为违约金。第八条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字或盖章之日起生效。甲方（签字/盖章）：签署日期：年月日乙方（签字/盖章）：签署日期：