公路延期合同样本

公路延期合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于发包方因__________原因，导致公路建设项目延期，现经双方友好协商，就公路延期事宜达成如下协议：

一、延期范围及期限

1.延期范围：本次延期涉及公路建设项目中__________工程。

2.延期期限：自合同约定的竣工日期起，延期__________个月。

二、工期调整

1.乙方应根据本次延期，对原施工计划进行调整，确保在延期期限内完成施工任务。

2.乙方应在延期期限届满前__________个工作日内，向发包方提交延期后的施工计划及变更后的进度安排。

三、工程款支付

1.延期期间，发包方按照合同约定支付乙方工程款，并按月支付进度款。

2.延期期间，因乙方原因导致工程进度延误，发包方有权扣除相应违约金。

四、其他约定

1.乙方应确保延期期间工程质量，不得因延期影响工程质量。

2.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

五、争议解决

1.本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、附件

1.工程设计图纸

2.工程施工图纸

3.施工合同

4.相关法律法规

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。

八、合同解除

1.发包方有权在乙方未按时完成延期后的施工任务或存在重大违约行为时，解除本合同。

2.乙方有权在发包方未按时支付工程款或存在重大违约行为时，解除本合同。

九、通知与送达

1.任何一方对本合同的修改、补充或通知，应以书面形式通知对方。

2.本合同的通知送达地址为：

发包方：__________

承包方：__________

附件：__________

邮编：__________

传真：__________

电子邮箱：__________

本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于发包方因__________原因，导致公路建设项目延期，为保障工程质量和进度，确保甲方权益，现经三方友好协商，就公路延期事宜达成如下协议：

一、延期范围及期限

1.延期范围：本次延期涉及公路建设项目中__________工程。

2.延期期限：自合同约定的竣工日期起，延期__________个月。

二、工期调整

1.乙方应根据本次延期，在监理方的监督下，对原施工计划进行调整，确保在延期期限内完成施工任务。

2.乙方应在延期期限届满前__________个工作日内，向发包方及监理方提交延期后的施工计划及变更后的进度安排。

三、工程款支付

1.延期期间，发包方按照合同约定支付乙方工程款，并按月支付进度款。

2.发包方有权根据监理方提供的工程进度报告，调整支付进度款的比例。

3.如乙方未按时完成施工任务，发包方有权暂停支付部分或全部工程款。

四、监理方职责

1.监理方负责监督施工过程，确保工程质量符合合同要求。

2.监理方有权对施工进度进行审查，并提出合理化建议。

3.监理方有权对乙方违约行为提出整改要求，并报告甲方。

五、甲方的权益保障

1.甲方有权要求乙方在延期期间提供工程进度报告，确保工程按期完成。

2.甲方有权要求乙方在延期期间提供工程质量保证措施，确保工程质量。

3.甲方有权要求乙方在延期期间提供安全生产措施，确保施工安全。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按时完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方在施工过程中出现质量问题，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方在施工过程中违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经甲方及监理方同意。

5.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生争议，三方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或三方协商一致解除合同后终止。

九、附件

1.工程设计图纸

2.工程施工图纸

3.施工合同

4.相关法律法规

十、第三方介入的意义和目的

1.监理方的介入，有助于确保工程质量和进度，维护甲方权益。

2.监理方作为第三方，能够客观、公正地监督施工过程，降低甲方风险。

十一、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为项目投资方，对工程质量和进度有更高的要求，通过主导合同条款，保障自身权益。

2.甲方通过增加权利条款和利益条款，确保项目顺利进行，实现预期收益。

本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“承包商”）：__________

丙方（以下简称“监理单位”）：__________

鉴于业主因__________原因，导致工程项目延期，为保障承包商的合法权益，确保工程质量和进度，现经三方友好协商，就工程项目延期事宜达成如下协议：

一、延期范围及期限

1.延期范围：本次延期涉及工程项目中__________部分。

2.延期期限：自合同约定的竣工日期起，延期__________个月。

二、工期调整

1.承包商应根据本次延期，在监理单位的监督下，对原施工计划进行调整，确保在延期期限内完成施工任务。

2.承包商应在延期期限届满前__________个工作日内，向业主及监理单位提交延期后的施工计划及变更后的进度安排。

三、工程款支付

1.业主应按照合同约定支付承包商工程款，并按月支付进度款。

2.业主有权根据监理单位提供的工程进度报告，调整支付进度款的比例。

3.如承包商未按时完成施工任务，业主有权暂停支付部分或全部工程款。

四、监理单位职责

1.监理单位负责监督施工过程，确保工程质量符合合同要求。

2.监理单位有权对施工进度进行审查，并提出合理化建议。

3.监理单位有权对承包商违约行为提出整改要求，并报告业主。

五、承包商权益保障

1.承包商有权要求业主在延期期间提供工程进度报告，确保工程按期完成。

2.承包商有权要求业主在延期期间提供工程质量保证措施，确保工程质量。

3.承包商有权要求业主在延期期间提供安全生产措施，确保施工安全。

六、甲方的违约及限制条款

1.业主未按时支付工程款，每延误一日，应向承包商支付__________元违约金。

2.业主在施工过程中未履行合同约定的配合义务，导致承包商施工进度延误，应承担相应责任。

3.业主不得擅自变更工程范围或设计，如需变更，应经承包商同意，并承担由此产生的费用。

4.业主不得要求承包商进行无合同依据的额外工作。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生争议，三方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或三方协商一致解除合同后终止。

九、附件

1.工程设计图纸

2.工程施工图纸

3.施工合同

4.相关法律法规

十、乙方为主导的目的和意义

1.承包商作为项目的实施主体，对工程进度和质量有直接的责任，通过主导合同条款，保障自身权益。

2.承包商通过增加权利条款和利益条款，确保项目顺利进行，实现预期收益。

十一、弱化甲方为主导的意义和目的

1.业主作为项目的投资方，对项目的整体利益负责，但在合同中应尊重承包商的权益，确保合同的公平性。

2.业主通过弱化主导地位，有助于