2025【深圳市建设工程施工合同】建设工程施工合同样本

2025【深圳市建设工程施工合同】建设工程施工合同样本建设工程施工合同工程名称：工程地点：合同编号：合同协议书发包人（以下简称甲方）：住所：法定代表人：联系XX：承包人（以下简称乙方）：住所：法定代表人：联系XX：鉴于甲方需要建设位于的工程项目（以下简称“本工程”），乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程施工事项协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详见附件《工程量清单》）1.4工程承包范围：1.5计划开工日期：1.6计划竣工日期：1.7质量标准：1.8安全目标：第二条合同价款2.1合同总价款为人民币元（大写：元整），详见附件《工程量清单》。2.2本合同价款为固定单价合同，单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。2.3本合同价款在约定的范围内不作调整，除非发生设计变更或经甲方书面确认的工程量增减。第三条双方责任与义务3.1甲方责任3.1.1按时支付工程进度款，不得无故拖延。3.1.2提供施工场地及相关资料，协助乙方办理施工所需手续。3.1.3对工程质量、进度进行监督检查，及时提出整改意见。3.1.4按时组织工程竣工验收并办理结算。3.2乙方责任3.2.1按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。3.2.2严格遵守安全生产规定，确保施工安全，防止事故发生。3.2.3对施工人员进行安全教育，做好施工现场安全防护工作。3.2.4按时向甲方提交竣工验收报告及相关资料。第四条工程工期4.1计划开工日期：年月日。4.2计划竣工日期：年月日，总工期为天。4.3工期顺延的情形：4.3.1甲方原因导致的停工。4.3.2不可抗力因素。4.3.3经甲方书面确认的设计变更或工程量增加。第五条工程质量5.1工程质量标准：5.2所使用材料和设备必须符合国家相关标准，经甲方书面确认后方可使用。5.3乙方应当建立质量保证体系，严格控制施工质量。5.4因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应当无偿修复，并承担由此造成的损失。第六条价款支付6.1工程进度款支付方式：6.1.1乙方每月月底提交上月完成的工程量报告，经甲方审核确认后，甲方支付当月工程款的%。6.1.2竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款的%。6.1.3质量保证金为合同总价款的%，于质保期满后无质量问题一次性支付。6.2付款方式：甲方应当以银行转账方式支付工程款，乙方指定账户为：第七条材料与设备7.1乙方应当严格按照合同约定及施工图纸的要求选用材料和设备，经甲方书面确认后方可使用。7.2所有材料和设备进场时应当提供合格证明，甲方有权进行抽检，费用由乙方承担。第八条竣工验收8.1工程竣工后，乙方应当提前日通知甲方组织验收。8.2验收标准：8.3验收过程中发现的质量问题，乙方应当在甲方规定的时间内修复并重新申请验收。第九条质量保修9.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起，两年内为质保期。9.2质保范围：9.3在质保期内，如出现质量问题，乙方应当在接到甲方通知后小时内到达现场并修复。第十条合同的变更与解除10.1经双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除。10.2如因一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。第十一条违约责任11.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应当支付违约金人民币元。11.2因乙方施工原因导致质量不合格的，乙方应当承担返工费用，并支付合同总价款%的违约金。11.3甲方无故拖延支付工程款的，每拖延一日，应当支付违约金人民币元。第十二条争议解决12.1因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同附件包括：《工程量清单》、《施工图纸》等，与本合同具有同等法律效力。13.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：