2025数据中心电缆敷设工程专业分包合同

2025数据中心电缆敷设工程专业分包合同第一条合同当事人1.1承包人（以下简称“甲方”）：1.2分包人（以下简称“乙方”）：1.3双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就2025年数据中心电缆敷设工程专业分包事宜协商一致，订立本合同。第二条项目概况2.1工程名称：2025年数据中心电缆敷设工程2.2工程地点：2.3工程内容：数据中心内的电缆敷设及相关配套设施的安装、调试及验收工作。2.4工程规模：2.5承包方式：专业分包第三条工程承包范围3.1甲方将数据中心电缆敷设工程委托乙方施工，具体包括以下内容：电缆选择与采购（需符合甲方指定的规格和标准）；电缆敷设（包括直埋、架空和桥架敷设等）；电缆终端头制作与安装；电缆接头的制作与安装；电缆桥架、支架及附件的安装与调试；电缆防火及标识系统的实施；施工图纸范围内的其他相关工作。3.2乙方应按照施工图纸、设计变更及甲方的书面指令完成上述工作内容，并确保工程质量和工期符合要求。第四条合同工期4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3合同总工期：日历天（具体以甲方书面通知为准）。4.4乙方应按照甲方的进度计划进行施工，若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1工程质量标准：符合国家及地方相关施工质量验收规范；满足设计图纸要求；达到甲方对工程质量和功能的要求。5.2具体质量要求：电缆敷设符合GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求；电缆桥架及附件的安装符合GB50217《电力工程电缆设计规范》的要求；电缆防火及标识系统符合相关防火规范和甲方的要求。5.3验收程序：乙方应严格按照施工图纸、设计变更及施工规范进行施工，并做好施工记录；乙方完成施工后，应及时通知甲方进行隐蔽工程验收；甲方应在接到验收通知后小时内进行验收；乙方应配合甲方完成竣工验收，并及时整改验收中发现的问题。5.4质量保修：质量保修期为个月，自工程竣工验收合格之日起计算；在质量保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应在接到甲方书面通知后小时内进行维修；乙方未按时维修的，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用从乙方质保金中扣除。第六条合同价款与支付6.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。6.2合同价款包括以下内容：人工费；材料费（不含甲供材）；机械费；管理费；利润；税金；风险费用。6.3价款支付方式：预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；进度款：按月支付，每月日前，乙方提交已完工程量报告，经甲方审核后，支付当月完成工程量价款的%；竣工验收合格后日内，甲方支付至合同总价款的%；质保金：剩余%作为质保金，待质量保修期满后无质量问题一次性无息返还。6.4乙方应在甲方支付前提供符合要求的增值税专用发票。第七条双方的权利与义务7.1甲方的权利与义务：负责提供施工图纸、设计变更及相关技术文件；负责协调乙方与其他分包单位之间的关系；负责组织隐蔽工程验收和竣工验收；按合同约定支付工程款；监督乙方的施工质量和进度；对乙方的不规范行为有权提出整改要求。7.2乙方的权利与义务：按合同约定完成施工任务，并保证工程质量达到约定标准；编制施工进度计划，报甲方审核后实施；负责施工区域内的安全、文明施工，并接受甲方的监督管理；妥善保管甲方提供的材料、设备及工具，不得丢失或损坏；及时向甲方提出设计变更、签证等要求；负责办理与施工相关的手续（如特殊工种作业证等）；承担因自身原因造成的返工、停工等损失。第八条材料设备供应8.1甲供材：甲供材清单：；甲方负责将甲供材运至施工现场，乙方负责清点、验收并妥善保管；乙方在施工过程中应严格按照图纸和规范使用甲供材，不得浪费或挪作他用。8.2乙供材：乙供材需符合国家相关标准和设计要求，并提供合格证明文件；乙方在采购前需将材料样品及供应商资质报甲方审核，经甲方同意后方可采购；建筑垃圾及废弃材料由乙方负责清运，相关费用已包含在合同价款中。8.3乙方应根据施工进度合理安排材料进场，避免因材料供应不及时影响施工进度。第九条工程验收与结算9.1隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前通知甲方验收；甲方未按时验收的，乙方可自行覆盖，甲方应按已覆盖部分的质量合格对待；验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕。9.2竣工验收：乙方应在工程完工后日内提交竣工验收申请；竣工验收以施工图纸、设计变更及施工规范为依据；竣工验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》。9.3结算程序：竣工验收合格后日内，乙方应提交完整的结算资料；甲方应在收到结算资料后日内完成审核，如有异议应书面通知乙方；结算金额确定后，甲方应在日内完成支付。第十条违约责任10.1乙方违约责任：因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应支付合同总价款的%作为违约金；因乙方施工质量不符合约定标准的，乙方应免费返工至合格，造成的工期延误按上述约定执行；乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款的%作为违约金；乙方未按约定履行保修义务的，甲方有权委托第三方维修，相关费用从质保金中扣除。10.2甲方违约责任：因甲方原因导致工程停工或窝工的，甲方应赔偿乙方造成的实际损失；甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应支付应付金额的%作为违约金；甲方无正当理由解除合同的，应支付合同总价款的%作为违约金。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3本合同正本一式份，甲乙双方各执