井下喷浆支护合同标准文本

井下喷浆支护合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“委托方”）：

鉴于甲方具备井下喷浆支护工程施工能力，乙方拟委托甲方进行井下喷浆支护工程，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

二、合同标的

1.承包方负责本工程的井下喷浆支护施工，包括但不限于：施工图纸的编制、材料设备的采购、施工人员配备、施工方案制定、施工进度控制、工程质量保证等。

2.委托方负责提供本工程所需的施工图纸、相关技术资料、施工场地等。

三、工期与进度

1.本工程总工期为____个月。

2.承包方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量、安全和进度。

3.如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。

四、工程质量

1.承包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

3.工程验收合格后，乙方应向承包方支付相应款项。

五、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币____元。

2.合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后，乙方支付合同价款的____%作为预付款；

（2）工程完工后，乙方支付合同价款的____%作为进度款；

（3）工程验收合格后，乙方支付合同价款的____%作为竣工结算款；

（4）合同终止后，乙方支付合同价款的____%作为质保金。

六、违约责任

1.甲方未按约定时间完成施工，每延误一日，应向乙方支付合同价款的____%作为违约金。

2.乙方未按约定时间支付款项，每延误一日，应向甲方支付____%的逾期付款违约金。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满，本合同自动终止。

3.任何一方提出终止合同，应提前____个月书面通知对方。

九、附件

1.施工图纸

2.相关技术资料

3.施工方案

4.其他与本合同相关的文件

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“委托方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方具备井下喷浆支护工程施工能力，乙方拟委托甲方进行井下喷浆支护工程，为确保工程质量、安全和进度，特聘请丙方担任本工程的监理工作。为明确各方责任、权利和义务，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

二、合同标的

1.承包方负责本工程的井下喷浆支护施工，包括但不限于：施工图纸的编制、材料设备的采购、施工人员配备、施工方案制定、施工进度控制、工程质量保证等。

2.委托方负责提供本工程所需的施工图纸、相关技术资料、施工场地等。

3.监理方负责对本工程进行全程监理，确保工程质量、安全和进度符合相关法律法规、行业标准和施工图纸要求。

三、工期与进度

1.本工程总工期为____个月。

2.承包方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量、安全和进度。

3.监理方应定期对工程进度进行监督检查，发现延误及时通知承包方。

四、工程质量

1.承包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求进行施工，确保工程质量。

2.监理方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

3.工程验收合格后，委托方应向承包方支付相应款项。

五、监理方责任与权利

1.监理方应按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求，对工程质量、安全和进度进行全面监理。

2.监理方有权要求承包方整改不符合要求的问题，并有权要求停工整顿。

3.监理方有权对承包方提出的技术、施工方案进行审核，并提出合理化建议。

六、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币____元。

2.合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后，委托方支付合同价款的____%作为预付款；

（2）工程完工后，委托方支付合同价款的____%作为进度款；

（3）工程验收合格后，委托方支付合同价款的____%作为竣工结算款；

（4）合同终止后，委托方支付合同价款的____%作为质保金。

七、违约责任

1.甲方未按约定时间完成施工，每延误一日，应向乙方支付合同价款的____%作为违约金。

2.乙方未按约定时间支付款项，每延误一日，应向甲方支付____%的逾期付款违约金。

3.丙方未按约定履行监理职责，给工程造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、限制条款

1.甲方不得将本工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

2.甲方不得擅自变更施工图纸和施工方案，如需变更，应经委托方和监理方同意。

3.甲方应确保施工过程中的安全生产，防止事故发生。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满，本合同自动终止。

3.任何一方提出终止合同，应提前____个月书面通知对方。

十一、附件

1.施工图纸

2.相关技术资料

3.施工方案

4.监理合同

5.其他与本合同相关的文件

十二、第三方介入的意义和目的

1.监理方的介入有助于确保工程质量、安全和进度，降低甲方风险。

2.监理方能够对承包方的施工过程进行监督，提高施工质量。

十三、甲方权益主导的目的和意义

1.甲方作为工程承包方，对工程质量和进度有直接责任，通过本合同保障甲方权益。

2.甲方在合同中享有多种权利，如对施工方案的审核、对质量问题的整改要求等，确保工程顺利进行。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年____月____日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“施工方”）：

乙方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于乙方拟委托甲方进行某建筑项目的施工，为确保工程质量、安全和进度，特聘请丙方担任本项目的监理工作。为明确各方责任、权利和义务，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目内容：__________

二、合同标的

1.甲方负责本项目的施工工作，包括但不限于：施工图纸的编制、材料设备的采购、施工人员配备、施工方案制定、施工进度控制、工程质量保证等。

2.业主方负责提供项目所需的施工图纸、相关技术资料、施工场地等。

3.监理方负责对本项目进行全程监理，确保工程质量、安全和进度符合相关法律法规、行业标准和施工图纸要求。

三、工期与进度

1.本项目总工期为____个月。

2.甲方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程进度。

3.监理方应定期对工程进度进行监督检查，发现延误及时通知甲方。

四、工程质量

1.甲方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求进行施工，确保工程质量。

2.监理方有权对工程质量进行监督检查，甲方应予以配合。

3.工程验收合格后，业主方应向甲方支付相应款项。

五、监理方责任与权利

1.监理方应按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求，对工程质量、安全和进度进行全面监理。

2.监理方有权要求甲方整改不符合要求的问题，并有权要求停工整顿。

3.监理方有权对甲方提出的技术、施工方案进行审核，并提出合理化建议。

六、合同价款及支付方式

1.本项目合同价款为人民币____元。

2.合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后，业主方支付合同价款的____%作为预付款；

（2）工程完工后，业主方支付合同价款的____%作为进度款；

（3）工程验收合格后，业主方支付合同价款的____%作为竣工结算款；

（4）合同终止后，业主方支付合同价款的____%作为质保金。

七、违约责任

1.甲方未按约定时间完成施工，每延误一日，应向业主方支付合同价款的____%作为违约金。

2.业主方未按约定时间支付款项，每延误一日，应向甲方支付____%的逾期付款违约金。

3.丙方未按约定履行监理职责，给项目造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、限制条款

1.甲方不得将本项目分包给不具备相应资质的单位或个人。

2.甲方不得擅自变更施工图纸和施工方案，如需变更，应经业主方和监理方同意。

3.甲方应确保施工过程中的安全生产，防止事故发生。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满，本合同自动终止。

3.任何一方提出终止合同，应提前____个月书面通知对方。

十一、附件

1.施工图纸

2.相关技术资料

3.施工方案

4.监理合同

5.其他与本合同相关的文件

十二、乙方权益主导的目的和意义

乙方作为业主方，对项目的投资和利益具有决定性作