建设工程施工合同封面

建设工程施工合同封面合同编号：__________发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，电子邮箱：[发包人邮箱]承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，电子邮箱：[承包人邮箱]第一章：合同双方信息1.发包人：公司名称：[发包人公司名称]，是一家在[行业领域]具有丰富经验和良好信誉的企业。地址：[发包人地址]，位于[具体地点]，交通便利。联系方式：[发包人联系电话]，随时为项目提供沟通和协调服务。电子邮箱：[发包人邮箱]，用于合同相关文件的往来和信息传递。2.承包人：公司名称：[承包人公司名称]，具备[相关资质和能力]，能够承担本工程的施工任务。地址：[承包人地址]，便于项目现场的管理和运作。联系方式：[承包人联系电话]，保证在施工过程中能够及时响应和解决问题。电子邮箱：[承包人邮箱]，用于与发包人进行工程相关的沟通和协作。第二章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]，是一项具有重要意义的[工程类型]项目。2.工程地点：[工程所在具体地点]，地理位置优越，周边配套设施齐全。3.工程内容：建筑工程：包括[建筑工程的具体内容，如建筑物的设计、施工等]，严格按照相关建筑规范和标准进行建设。安装工程：涵盖[安装工程的具体内容，如水电、暖通等设备的安装]，保证设备的正常运行和使用功能。其他工程：如[其他相关工程内容，如园林绿化等]，为工程增添美观和实用价值。4.工程规模：本工程总建筑面积为[具体建筑面积]，建筑高度为[具体建筑高度]，工程规模较大，施工难度较高。第三章：合同工期1.开工日期：[预计开工日期]，届时将正式开始工程的施工准备工作。2.竣工日期：[预计竣工日期]，保证工程按时交付使用，满足业主的需求。3.工期总日历天数：[总工期天数]，包括法定节假日和不可抗力因素导致的工期延误。3.1关键节点工期：为了保证工程的顺利进行，设定了[关键节点的具体名称和时间]，如基础工程完成时间、主体结构封顶时间等，承包人需严格按照关键节点工期进行施工。第四章：工程质量标准1.质量要求：本工程的质量要求达到[具体质量标准，如国家现行标准、行业标准等]，保证工程质量符合相关规定和要求。2.质量验收标准：按照[相关质量验收标准，如建筑工程施工质量验收统一标准等]进行工程质量的验收，验收合格后方可交付使用。第五章：合同价款与支付1.合同总价：本工程的合同总价为[具体合同总价金额]，包括工程的全部费用。2.计价方式：采用[具体计价方式，如固定总价、单价合同等]，根据工程的实际情况进行计价。3.预付款：发包人在合同签订后[预付款支付时间]内向承包人支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，用于工程的前期准备工作。4.工程进度款支付：根据工程的进度情况，发包人按照[工程进度款支付比例和时间节点]向承包人支付工程进度款，以保证工程的顺利进行。5.竣工结算：结算依据：以合同约定的计价方式、工程变更、签证等为依据进行竣工结算。结算审核：发包人将委托[审核机构名称]对竣工结算进行审核，审核结果作为最终结算的依据。第六章：双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供施工条件：负责提供工程施工所需的场地、道路、水电等施工条件，保证施工的顺利进行。支付合同价款：按照合同约定的时间和方式向承包人支付合同价款，不得拖欠。其他责任：协助承包人办理工程相关的手续，协调与周边单位的关系，为工程创造良好的施工环境。2.承包人责任与义务：施工组织与管理：编制详细的施工组织设计，合理安排施工人员、设备和材料，保证工程的顺利进行。工程质量保证：建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量符合合同要求。安全生产：制定安全生产制度和措施，加强施工现场的安全管理，保证施工人员的人身安全和工程的安全。其他义务：遵守国家法律法规和地方的规定，按时完成工程施工任务，保守工程秘密。第七章：工程变更1.变更的范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等，变更范围需在合同约定的范围内。2.变更的程序：承包人提出工程变更申请，经发包人审核同意后，由设计单位出具变更设计文件，承包人按照变更设计文件进行施工。3.变更的价款调整：变更估价原则：按照合同约定的计价方式和变更工程量进行价款调整，如合同中未约定的，参照相关法律法规和行业标准进行计价。价款调整的计算方法：根据变更的具体情况，按照合同约定的计算方法进行价款调整，保证变更价款的合理性和公正性。第八章：竣工验收与结算1.竣工验收的条件：工程完工后，承包人应按照合同约定的时间和要求完成工程的收尾工作，具备竣工验收条件。2.竣工验收的程序：承包人向发包人提交竣工验收申请，发包人组织相关单位进行竣工验收，验收合格后出具竣工验收报告。3.竣工结算的程序：结算资料提交：承包人在竣工验收合格后[规定时间]内，向发包人提交竣工结算资料，包括工程结算书、竣工图纸、工程变更签证等。结算审核期限：发包人在收到竣工结算资料后[审核期限]内，委托审核机构进行审核，审核机构应在规定的期限内完成审核工作，并出具审核报告。结算款支付：发包人根据审核机构出具的审核报告，按照合同约定的时间和方式向承包人支付竣工结算款。第九章：争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[仲裁地点]；如选择诉讼解决争议，诉讼地点为[诉讼地点]。第十章：违约责任1.双方违约的情形及责任：双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。违约情形包括但不限于未按时支付合同价款、未按约定时间完成工程施工、工程质量不符合合同要求等。2.违约金的计算与支付：如一方违约，应按照合同约定的违约金计算方法向对方支付违约金。违约金的计算方法应明确、具体，具有可操作性。第十一章：其他条款1.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结算款支付完毕后终止。2.合同份数与保管：本合同一式[合同份数]份，双方各执[每份合同的份数]份，具有同等法律效力。3.补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（此处为主体盖章签字部分，需双方盖章签字后生效）发包人（盖章）