建设工程勘察合同

建设工程勘察合同合同编号：__________发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系方式]。勘察人：[勘察人公司名称]，地址：[勘察人地址]，联系方式：[勘察人联系方式]。第一章：合同双方1.发包人：发包人是建设工程的业主或委托方，负责提供项目的相关资料和支付勘察费用等。发包人应按照合同约定的时间和要求，向勘察人提供准确、完整的勘察工作所需的资料。发包人有权对勘察人的勘察工作进行监督和检查，保证勘察工作符合合同要求。2.勘察人：勘察人是具有相应勘察资质的专业单位，负责按照合同约定进行勘察工作，并提交勘察成果。勘察人应按照国家有关标准、规范和合同约定的技术要求进行勘察工作，保证勘察成果的真实性、准确性和可靠性。勘察人应按照合同约定的时间和要求，向发包人提交勘察成果，并对勘察成果的质量负责。第二章：项目概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程规模：[详细说明工程规模，如建筑面积、长度、宽度等]4.工程内容：[详细描述工程的具体内容，如建筑工程、道路工程、桥梁工程等]第三章：勘察范围与内容1.勘察范围：包括工程建设范围内的岩土工程、水文地质工程、工程测量等方面的勘察工作。具体勘察范围应根据工程设计要求和相关规范确定，并在合同中明确约定。2.勘察内容：进行工程地质勘察，查明工程建设场地的地层结构、岩土性质、地质构造等情况。进行水文地质勘察，查明工程建设场地的地下水类型、水位、水质等情况。进行工程测量，提供工程建设场地的地形地貌、控制点坐标等测量资料。其他与工程建设相关的勘察工作，如环境地质勘察、地震安全性评价等，根据工程需要和合同约定进行。第四章：勘察依据1.法律法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。2.技术标准：《岩土工程勘察规范》（GB500212019）《工程测量规范》（GB500262020）等相关技术标准。工程设计文件中规定的其他技术要求。3.合同文件：本合同及其附件发包人提供的与勘察工作相关的资料和文件等。第五章：勘察周期1.开始时间：[具体开始勘察的时间]2.结束时间：[具体完成勘察工作的时间]3.勘察进度计划：勘察人应按照合同约定的时间节点，制定详细的勘察进度计划，并提交给发包人。发包人应按照勘察进度计划，及时提供勘察工作所需的资料和条件，保证勘察工作的顺利进行。如因发包人原因导致勘察工作延误，勘察人应及时通知发包人，并根据实际情况调整勘察进度计划。如因勘察人原因导致勘察工作延误，勘察人应承担相应的违约责任。第六章：勘察费用及支付1.勘察费用：勘察费用根据勘察工作量、勘察难度、勘察周期等因素确定，并在合同中明确约定。勘察费用包括勘察人的勘察成本、利润、税金等全部费用，发包人应按照合同约定的金额支付勘察费用。2.支付方式：勘察费用的支付方式为分期付款，具体支付时间和比例如下：合同签订后[X]个工作日内，支付勘察费用的[X]%作为预付款；勘察工作完成[X]%后，支付勘察费用的[X]%；勘察工作全部完成并提交勘察成果后[X]个工作日内，支付勘察费用的[X]%；剩余勘察费用在勘察成果通过发包人验收后[X]个工作日内一次性支付。3.支付时间：发包人应按照合同约定的时间和比例，及时支付勘察费用。如发包人未按照合同约定支付勘察费用，勘察人有权暂停勘察工作，并要求发包人承担违约责任。勘察人应按照国家有关规定，及时向发包人开具勘察费用发票。第七章：双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供资料：发包人应按照合同约定的时间和要求，向勘察人提供准确、完整的勘察工作所需的资料，包括工程设计文件、地形图、地质资料等。如因发包人提供的资料不准确、不完整导致勘察工作延误或成果质量问题，发包人应承担相应的责任。支付费用：发包人应按照合同约定的时间和比例，及时支付勘察费用。如发包人未按照合同约定支付勘察费用，发包人应按照逾期金额的[X]%向勘察人支付违约金，并承担勘察人因此所遭受的损失。协调工作：发包人应协调解决勘察工作中与其他单位的关系，为勘察人提供必要的工作条件和便利。如因发包人协调不力导致勘察工作延误或成果质量问题，发包人应承担相应的责任。2.勘察人责任与义务：勘察工作：勘察人应按照国家有关标准、规范和合同约定的技术要求，进行勘察工作，并保证勘察工作的质量和进度。如因勘察人原因导致勘察工作延误或成果质量问题，勘察人应承担相应的责任。质量保证：勘察人应建立健全质量保证体系，加强勘察过程中的质量控制，保证勘察成果的真实性、准确性和可靠性。如因勘察人原因导致勘察成果质量问题，勘察人应负责无偿修改或重新勘察，并承担由此给发包人造成的损失。资料交付：勘察人应按照合同约定的时间和要求，向发包人提交勘察成果，并对勘察成果的完整性、准确性和可靠性负责。如因勘察人原因导致勘察成果交付延误，勘察人应按照逾期天数的[X]%向发包人支付违约金，并承担由此给发包人造成的损失。第八章：勘察成果1.成果内容：勘察报告：包括工程地质勘察报告、水文地质勘察报告、工程测量报告等。勘察图纸：包括工程地质剖面图、水文地质剖面图、工程测量平面图等。其他与勘察工作相关的成果资料，如岩土试验报告、水质分析报告等。2.成果提交：勘察人应按照合同约定的时间和要求，向发包人提交勘察成果。勘察成果应经勘察人法定代表人或其授权代表签字，并加盖勘察人单位公章。发包人应在收到勘察成果后[X]个工作日内进行验收。如发包人未在规定时间内进行验收，视为勘察成果已通过验收。3.成果质量：勘察成果应符合国家有关标准、规范和合同约定的技术要求，具有真实性、准确性和可靠性。如发包人对勘察成果有异议，应在收到勘察成果后[X]个工作日内提出书面异议，并说明异议的理由和依据。勘察人应在收到书面异议后[X]个工作日内进行回复，并根据异议情况进行修改或重新勘察。第九章：违约责任1.发包人违约责任：如发包人未按照合同约定支付勘察费用，发包人应按照逾期金额的[X]%向勘察人支付违约金，并承担勘察人因此所遭受的损失。如发包人逾期支付勘察费用超过[X]天，勘察人有权暂停勘察工作，并要求发包人承担违约责任。如发包人未按照合同约定提供勘察工作所需的资料或协调不力导致勘察工作延误，发包人应按照勘察人实际损失的[X]%向勘察人支付违约金，并承担勘察人因此所遭受的损失。如发包人擅自使用未经勘察人签字盖章的勘察成果，发包人应承担由此给勘察人造成的损失。2.勘察人违约责任：如勘察人未按照合同约定的时间和要求完成勘察工作或提交勘察成果，勘察人应按照逾期天数的[X]%向发包人支付违约金，并承担发包人因此所遭受的损失。如勘察人逾期完成勘察工作或提交勘察成果超过[X]天，发包人有权解除合同，并要求勘察人承担违约责任。如勘察人提交的勘察成果不符合国家有关标准、规范和合同约定的技术要求，勘察人应负责无偿修改或重新勘察，并承担由此给发包人造成的损失。如因勘察成果质量问题给发包人造成重大损失，勘察人应承担相应的赔偿责任。如勘察人在勘察工作中违反国家有关法律法规或损害社会公共利益，勘察人应承担相应的法律责任，并赔偿发包人因此所遭受的损失。第十章：争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按照下列第[X]种方式解决：提交[仲裁机构名称]仲裁；依法向有管辖权的人民法院起诉。2.仲裁或诉讼地点：如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为[仲裁地点]；如选择诉讼方式解决争议，诉讼地点为[诉讼地点]。第十一章：合同生效与终止1.合同生效条件：本合同自双方当事人签字（或盖章）之日起生效。如法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。2.合同终止条件：本合同履行完毕，双方的权利和义务即告终止。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行，双方应及时协商解决，并根