2025海南天景工贸有限公司与南京大地建设（集团）股份有限公司海南公司建设工程施工合同工程款纠纷案

2025海南天景工贸有限公司与南京大地建设（集团）股份有限公司海南公司建设工程施工合同工程款纠纷案建设工程施工合同发包人（全称）：海南天景工贸有限公司承包人（全称）：南京大地建设（集团）股份有限公司海南公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4建筑面积：平方米第二条工程承包范围2.1承包范围：本工程的施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，包括但不限于、、等。2.2承包方式：（总承包/专业承包/劳务分包）。第三条合同工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3合同工期总日历天数为：天。3.4因不可抗力、设计变更或其他非承包人原因导致的工期延误，经发包人确认后工期相应顺延。第四条质量标准4.1工程质量标准：本工程按照国家现行施工质量验收规范执行，质量等级为（优良/合格）。4.2承包人应严格按照设计图纸、施工规范和发包人要求进行施工，确保工程质量和施工安全。4.3工程质量验收：本工程的质量验收分为中间验收和竣工验收，具体验收程序和标准按照国家相关规定执行。第五条合同价款5.1合同总价（人民币）：元（大写：）。5.2合同价款的调整：如遇设计变更、工程量增减或其他导致合同价款变化的因素，双方应根据实际发生情况协商调整。5.3合同价款的支付方式：第一次付款：合同签订后，发包人支付合同总价的%，即元；第二次付款：主体结构完成后，发包人支付合同总价的%，即元；第三次付款：工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价的%，即元；第四次付款：工程结算完成后，发包人支付剩余尾款，即元。第六条工程款支付6.1承包人应于每月日前向发包人提交当月已完成工程量的报告，经发包人审核后，按时支付工程款。6.2发包人逾期支付工程款的，应按日向承包人支付逾期金额的‰作为违约金。6.3承包人应在收到工程款后，向发包人提供合法有效的发票。第七条双方的权利与义务7.1发包人的权利与义务7.1.1提供施工场地、水源、电源及其他必要的施工条件。7.1.2负责办理施工报建手续及相关审批文件。7.1.3负责组织工程设计交底和图纸会审，及时提供设计变更通知。7.1.4按时支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付。7.1.5负责协调施工场地内与地方相关部门的事务。7.2承包人的权利与义务7.2.1按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工任务。7.2.2负责施工场地内的安全管理，保障施工人员和设备的安全。7.2.3严格遵守国家及地方的施工规范和环保规定，做好文明施工工作。7.2.4负责施工过程中材料、机械、劳动力的组织和管理。7.2.5工程竣工后，及时向发包人提交竣工验收报告及相关资料。第八条工程竣工验收与结算8.1竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告。发包人应在收到申请后日内组织验收。8.2竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应在日内向发包人提交完整的结算资料，双方应在日内完成结算审核。8.3质量保修：本工程的质量保修期为年，保修范围包括但不限于、、等。保修期内，承包人应按国家有关规定履行保修义务。第九条违约责任9.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应按日向发包人支付元作为违约金；累计延误超过日的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。9.2因承包人原因导致工程质量不合格的，承包人应负责返工并承担返工费用；如返工后仍不合格，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。9.3因发包人原因导致工程停工或窝工的，发包人应承担承包人的窝工损失，并适当延长工期。第十条争议解决10.1本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同正本一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表：