2025电力工程承包合同模板

2025电力工程承包合同模板本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：发包方（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：承包方（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设规模：1.4结构形式：1.5工程内容：1.6质量标准：1.7合同编号：第二条工程承包范围2.1乙方承包范围包括电力工程的设计、施工、设备供应、调试及保修服务等相关工作。2.2具体承包范围详见附件一《工程承包范围清单》。第三条合同工期3.1合同工期总日历天数：天。3.2计划开工日期：年月日。3.3计划竣工日期：年月日。3.4工期顺延情况：如因甲方原因、不可抗力或其他非乙方原因导致的停工、窝工，乙方有权要求顺延工期。第四条质量标准4.1工程质量标准：执行国家现行相关标准、规范和设计要求，达到标准。4.2材料设备要求：乙方提供的材料设备需符合国家质量标准，并提供合格证明。4.3验收标准：依据国家相关验收规范，经双方共同验收合格。第五条合同价款及支付方式5.1合同总价款：人民币元（大写：）。5.2价款支付方式：（1）合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款。（2）工程进度达到时，甲方支付合同总价的%。（3）工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%。（4）剩余%作为质量保证金，待保修期满后无质量问题一次性支付。第六条双方的一般义务与责任6.1甲方的责任与义务：（1）提供施工场地、施工图纸及有关资料，并办理相关手续。（2）协调解决施工过程中与其他单位的矛盾。（3）按合同约定支付工程款。6.2乙方的责任与义务：（1）组织合格的施工队伍，按设计要求进行施工。（2）确保工程质量和施工安全，遵守国家相关法律法规。（3）按合同约定的时间完成工程并交付使用。第七条工程质量与验收7.1工程质量要求：乙方严格按照设计图纸和国家规范施工，确保工程质量达到合同约定的标准。7.2质量检验：乙方在隐蔽工程隐蔽前，通知甲方进行检验；甲方应在接到通知后小时内进行检验。7.3验收程序：工程完工后，乙方书面通知甲方验收，甲方应在日内组织验收。第八条安全文明施工与环境保护8.1安全施工：乙方对施工过程中的安全负责，采取有效措施防止伤亡事故。8.2文明施工：乙方应做到工地整洁，施工垃圾及时清理，保护施工现场环境。8.3环境保护：乙方应采取必要措施防止施工对环境造成污染，遵守环保法律法规。第九条工程款支付与结算9.1工程进度款：按第六条5.2约定分阶段支付。9.2结算方式：工程竣工验收合格后，双方依据合同约定进行结算。9.3变更调整：如发生工程变更，双方另行签订补充协议，并相应调整合同价款。第十条工期和工期延误10.1工期计算：自合同约定的开工日期起至竣工验收合格之日止。10.2工期延误责任：因乙方原因延误工期，乙方承担相应责任；因甲方原因或不可抗力造成的延误，工期相应顺延。10.3延期罚款：非乙方原因造成的工期延误，甲方不得对乙方进行罚款。第十一条违约责任11.1甲方违约：未按合同约定支付工程款，每逾期一天，支付逾期金额的%作为违约金。11.2乙方违约：未按合同约定工期完成，每逾期一天，支付合同总价的%作为违约金。11.3其他违约：任何一方违反合同约定，应向另一方支付相应的赔偿金。第十二条合同的变更、解除和终止12.1变更：双方协商一致可变更合同条款，形成书面协议。12.2解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除。（2）一方严重违约，另一方有权解除合同。12.3终止：合同约定的所有义务履行完毕后自行终止。第十三条争议的解决13.1双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。13.2协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式份，甲乙双方各执份。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人：日期：