2025供水工程施工合同专业版(官方范本)

2025供水工程施工合同专业版(官方范本)合同编号：发包方（甲方）：地址：法定代表人：联系电话：承包方（乙方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方就供水工程施工事宜，经友好协商达成一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4承包范围：（包括但不限于供水管道敷设、水处理设施安装、泵站建设、阀门安装及调试等）。1.5计划工期：本工程总工期为日历天。开工日期：竣工日期：第二条施工准备2.1甲方责任（1）提供施工图纸及有关技术文件，并保证图纸的完整性和准确性；（2）负责施工现场的“三通一平”（通水、通电、通路及场地平整）；（3）协调处理施工用地及施工期间涉及的拆迁、补偿等事宜；（4）提供必要的施工条件，协助乙方办理施工相关手续；（5）按合同约定支付工程款。2.2乙方责任（1）组建项目经理部，配备合格的项目经理、技术负责人及施工队伍；（2）编制施工组织设计及工程进度计划，并报甲方审核；（3）负责施工现场的安全、保卫、文明施工及环境保护；（4）严格按照图纸和相关技术规范进行施工，确保工程质量；（5）办理施工期间的相关手续及证照，并承担相关费用。第三条工程质量与验收3.1质量标准本工程的施工质量应符合国家或地方现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》及《城镇供水管网抢修工程技术规程》等相关标准和规范。3.2检验与评定隐蔽工程的隐蔽前，乙方应通知甲方进行检查验收。未经甲方验收合格的，不得进行下一步施工。3.3竣工验收工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料及竣工验收报告。甲方应在接到验收申请后个工作日内组织验收，若因甲方原因未能按时验收，以乙方提交验收申请之日为准。3.4验收标准竣工验收应依据国家或地方相关标准进行，验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》。第四条合同价款与支付4.1合同价款本工程合同总价为人民币元（大写：）。4.2工程款支付（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；（2）进度款：按月工程进度，经甲方审核确认后，支付当月完成工程量的%；（3）竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%，剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息退还。4.3价款调整因设计变更或材料价格波动等原因导致的工程量或费用变化，双方应协商一致并签订补充协议进行调整。第五条工期5.1工期顺延因甲方原因导致的停工、窝工或其他延误，工期相应顺延，甲方应承担产生的额外费用；因不可抗力（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延，双方互不追究责任。5.2工期延误违约金因乙方原因未能按期完工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金，最高不超过合同总价的%。第六条双方责任6.1甲方责任（1）按合同约定支付工程款；（2）按时提供施工图纸及有关文件；（3）协调处理施工期间与周边单位、居民的关系；（4）及时组织工程验收。6.2乙方责任（1）严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量；（2）严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施；（3）妥善保管施工现场的设备、材料及其他物品，防止丢失或损坏；（4）及时向甲方提交工程进度报告及竣工资料。第七条违约责任7.1甲方违约（1）因甲方原因未能按期支付工程款的，每逾期一日，按应付款项的%向乙方支付违约金；（2）因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方产生的直接损失。7.2乙方违约（1）因乙方原因导致工程未按期完成的，按合同约定支付违约金；（2）施工过程中的质量问题经整改仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此造成的损失。第八条竣工与结算8.1工程移交竣工验收合格后，乙方应将工程及相关资料移交给甲方，并协助甲方办理相关手续。8.2质保期工程质保期为个月，自竣工验收合格之日起计算。在质保期内，发生质量问题的，乙方应在接到通知后小时内派人维修。8.3工程结算质保期满后，双方办理工程结算。质保金在质保期满后无质量问题或乙方完成维修后一次性无息退还。第九条争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1廉洁条款甲乙双方均应严格遵守国家法律法规，严禁发生任何形式的商业贿赂行为。10.2保密义务乙方应对其在施工过程中获悉的甲方商业秘密负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。10.3其他约定（根据具体情况进行补充）。第十一条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。发包方（甲方）：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）日期：承包方（乙方）：（盖章）法定代表人或授