旋挖桩施工合同模板

旋挖桩工程施工协议协议编号:发包人:（以下简称:甲方）承包人:（以下简称:乙方）发包人将旋挖桩工程发包给承包人施工。依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其她相关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,双方就本建设工程施工事项协商一致,签订本协议。一、工程名称:;二、工程地点:;三、承包范围:;四、工程内容:乙方按甲方提供施工图纸、设计变更要求,按施工验收规范完成各施工项目所包含一切施工工艺。其中包含但不限于:机械进退场;旋挖桩机成孔;护壁造浆（泥浆必需要在外面运进施工现场,不得在施工现场制作）;遇砂层时钢护筒埋置;桩孔清理;桩钢筋笼制作及吊运安装（包含超声波检测管安装）;桩芯砼浇捣;旋挖机等全部机械设备所需要柴油、制作钢护筒。五、施工组织设计和工期（一）、协议工期:1、协议工期总日历天数天,年月日月日（含节假日在内）;因不可抗力影响或其她非乙方原因经甲方签证后可顺延工期。因乙方原因致工期延误,罚款1000元/天。（二）、进度计划:承包人应立刻将施工组织设计和工程进度计划提交给发包人。承包人必需接收建设单位、监理单位及发包人对进度检验、监督。工程实际进度与经确定进度计划不符时,承包人应按发包人要求采取改善方法。（三）、工程开工:1、开工时间:年月日开工。（四）、工程完工:1、暂定完工时间:年月日。（五）、施工机械设备;1、按进度工期要求需要旋挖桩机台;2、吊车、挖机、焊机等机械设备需要满足现场施工要求;六、承包方法乙方以包工、包设备工具、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修等形式实施单价包干,工程量甲乙双按实签证结算（桩头扩大部分不计,按桩径统一计算）。甲方只负责提供旋挖桩所需钢筋、混凝土,除此之外一切辅材均由乙方负责。旋挖桩钢筋笼主筋连接方法:如采取焊接方法,焊条由乙方负责;如采取直螺纹套筒连接方法,直螺纹套筒由甲方提供,由乙方负责钢筋开丝及安装。包含全部焊接用焊条;七、协议价款及调整1、综合单价（不含税金）（1）旋挖桩:实桩元/m3（中风化、微风化入岩费用不计）。（2）上述综合单价包含多种施工方法、场内运输、施工场地清理、自备设备工具、工资、福利、补助、节假日加班、夜班、赶工、劳保费、医疗费、往返交通费、误工费、窝工费、班组管理费、安全文明施工、安全事故医疗费、多种施工难度补助、土质差异、流沙、特殊部位处理、利润以及其她不可预见费用等。除非协议另有注明,不然不得以任何理由调价、补助或签证。（3）下放、起拔钢护筒震动锤租金及油耗按实际支出并入协议价款结算。2、工程量计算:成孔完成后甲、乙双方代表进行验孔,实测成孔深度（以米为单位）。实桩长度由桩端计算至桩顶设计标高,桩径以施工图纸设计桩径计算,工程量以立方米为单位。八、协议价款支付每个月20日前按上月实际产值70%支付进度款;全部工程完工后30天内付至工程总产值85%;基础验收合格后30天内付至工程总产值95%;结算尾款在完工验收合格后30天内结清;因乙方原因中途退场,按退场时产值70%结算;施工期间概不借款,一切费用均由乙方自行处理;九、质量与检验（一）、工程质量工程质量须达成国家或行业质量检验评定标准和设计要求合格等级。因承包人原因致工程质量（含施工质量及辅材质量）达不到约定质量标准,承包人负担违约责任,由此产生费用由承包人负责。乙方施工中需采取新工艺和优异设备,已确保工程进度和施工质量。工程完工验收标准及规范有《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91等。其中:成桩检测:一类桩数达成90%;二类桩数达成10%;不得出现三类桩（假如出现三类桩或不合格桩体,乙方无条件负担由此产生增加桩检测费、补桩及与其相连问题处理各项费用）;桩身垂直度检测:桩身垂直度许可偏差控制在1%;桩端沉渣厚度≤50mm以内;桩钢筋笼砼保护层厚度50mm;桩径许可偏差为±50mm;桩顶标高许可偏差+30mm、-50mm;桩位许可偏差为≤D/6,且小于100mm。（二）、检验和返工承包人应认真根据标准、规范和设计图纸要求以及建设单位依据协议发出指令施工,随时接收建设单位检验检验,为检验检验提供便利条件;工程质量达不到设计及协议要求,甲方有权要求乙方停工或返工,所以发生一切费用由乙方负担,造成工期拖延工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到协议要求,甲方有权解除协议并按70%与乙方结算,乙方负担违约责任。十、安全生产承包人应遵守工程建设安全生产相关管理要求及省市相关文件,进行安全施工与检验,并做好安全教育与防护工作。因为承包人原因造成事故责任和由此发生费用,均由承包人负担。十一、文明施工承包人应遵守建设工程现场文明施工相关管理要求进行文明施工与检验,甲方按。全部工人在现场施工操作时,必需严格遵守安全操作规程;严格遵守现场管理制度;全部工人须提供“三证”（身份证、平安卡、特殊工种操作证）;乙方不得损坏现场成品、半成品及安全设施等财物,不然按相关要求进行赔偿。工人在工地必需遵守工地各项规章制度和《中国治安管理条例》及其它法律、法规,如有触犯将交由相关部门处理。不准在工地内打架斗殴和聚众赌博,如违反,不管对错,每次罚款5000元,在当月中扣除。严禁在施工场地内大小便,违者罚款100~1000元。十二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务负责场地“三通一平”工作,并向乙方在施工现场提供用水用电总接口,其她支线接驳由乙方专业人员自行处理;负责夜间施工相关手续,负责清理现场地下管线、文物、古墓等影响施工地下障碍物以及办理各项施工相关地方管理手续,以上各项工作相关费用均由甲方支付;负责轴线定位放线,满足安全施工要求;对工程质量、进度进行监督、检验、签证;提供钢材、直螺纹套筒,提供商品砼;旋挖成孔泥浆池、泥浆及渣土由甲方清理归堆及外运,基坑内排水,挖掘机帮助吊运钻具和导管等小型机具。甲方指定杨瑞华为驻场管理代表,黄家伟为商务代表（二）乙方权利和义务开工前向甲方提交施工方案和施工进度计划,经甲方审批后乙方严格实施;旋挖成孔泥浆池、泥浆及渣土清理归堆及外运,施工现场内排水,挖掘机帮助吊运钻具和导管等小型机具;委派（身份证号码:）为现场管理代表,负责施工管理及来往文书签收工作;委派（身份证号码:）负责办理结算及支取工程款;严格按图纸和甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责各项事宜;严格实施施工规范、安全操作规程、防火安全要求、环境保护要求,如因乙方原因造成安全事故由乙方负责;遵守国家和地方政府相关部门对施工现场管理要求,做好施工现场保卫和垃圾清除工作;处理好与现场其她单位关系;施工中未经甲方同意或相关部门同意,不得随意拆改原建筑物结构及多种管线;提供工程完工资料;乙方全部工人须提供“三证”（即身份证、平安卡、特殊工种操作证）;乙方进场机械必需检验合格,并提供合格证及检验汇报;接收甲方施工现场指示和监督,对甲方管理人员所提出问题或要求应立刻回复处理,对质量问题应立刻整改;乙方须配置该工程所需多种钻具及浇筑砼所需导管、清底设备及器具。旋挖施工中所需多种护筒、泥浆泵、钢筋笼制安所需焊机及吊具。施工泥浆均抽至甲方指定泥浆池内乙方在施工过程中应遵守工程建设安全生产相关管理要求,严格遵守施工操作规程,根据安全防护标准和预防污染环境要求组织施工,负担因为本身相关方法不力造成事故责任和所以发生一切费用。十三、文件送达任何一方联络方法发生变更,必需在变更后3个工作日内书面通知对方。不然以上述联络地址、电话、传真发出信件、传真视为送达。甲方指定为驻场代表,乙方指定为驻场代表。双方代表负责签署多种来往函件、工程洽商单、设计变更通知单、工程技术资料等,上述文件资料经驻场代表签收即视为送达。十四、履约确保金本协议履约确保金为人民币5万元整（大写:伍万元整）,该确保金在签署工程施工协议前3日内汇入招标单位指定银行帐户内或现金支付。该履约确保金在工程完工达成设计及规范要求要求后（即工程桩验收完成后）30日内由甲方免息一次退还给乙方。若乙方所施工工程质量未达成设计要求及验收标准,乙方须无条件负担由此产生增加桩基检测费、补桩及与其相关连问题处理各项费用（该费用将直接从质量确保金及工程款中扣除）;乙方若在施工过程中因无正当理由停止施工或要求调整工程单价、调整工程付款方法等,甲方有权单方解除协议,乙方必需无条件配合撤场,不然甲方将没收乙方提交全部履约及质量确保金,不退还给乙方;乙方确保在个工作日内完成本工程全部施工任务,不然视为违约,违约处罚按每延误一天罚款人民币1万元（大写:壹万元）方法计付;如因乙方原因停工,甲方将按10000元/天（大写:壹万元/天）标准进行罚款,若乙方停工超出3天,则视为乙方单方解除协议,甲方将按乙方实际完成工程量70%进行结算,乙方必需无条件退场,由此造成乙方一切损失责任自担;若乙方拒不退场,甲方将没收乙方提交全部履约及质量确保金,不退还给乙方。乙方在履约期间,如发生拖欠工人工资、违约、非法经营或者其她侵权等事实造成甲方为此与乙方负担连带责任,甲方负担连带责任后有权向乙方追偿,或者直接从乙方交纳履约及质量确保金中扣除。在施工过程中,乙方工人假如不遵守国家法制法规及本行业相关规范、规程和施工协议要求,及工人发生打架、闹事、偷窃等或有意拖延工期者,经现场管理人员两次教育而无显著改善,将会按章处罚,并勒令退场,退场时将按所完成工程量70%结算,不得有任何争议。十五、附则协议推行中,双方就本协议未尽事宜商洽或变更、书面协议视为本协议组成部分。双方在协议实施过程中发生争议,双方应立刻协商处理。如协商不成,任何一方可向由管辖权人民法院提起诉讼。本协议一式叁份,甲方执两份乙方执一份,经双方签字、盖章并于乙方交纳履约确保金后即生效,各自权利义务推行完成时自然终止。发包人:承包人:签约代理人:代理人署名:联络电话:联络电话:签约日期:年月日签约地点:工地现场附:1、《项目部管理处罚条例》承包人身份证复印件3、工程安全管理责任承包协议附:项目部管理处罚条例序号违规、违章内容罚款标准一安全生产1进入施工现场不戴安全帽100元/次2戴帽不系帽带20元/次3把安全帽当凳子坐50元/次4高空作业未系安全带300元/次5安全带系挂不正确或不挂300元/次6进入施工现场穿拖鞋100元/次7违章指挥施工,不听劝说100～500元/次8进入施工现场穿高跟鞋、拖鞋、赤脚,高处作业穿硬底鞋,带钉易滑100元/次9酒后进入施工现场者300元/次10对新进场人员未经安全三级教育私自安排工作200元/人次11非专业人员私自拔弄或者使用本专业以外机电设备、工具等200元/人次12无电工证人员私自拉接任何电线路100元/人次13通常高度在2m及以上悬空作业,且无有效安全防护设施,没有系安全带、扣好保险钩300元/人次14高处作业人员对所使用材料、工具等没有进行可靠堆放300元/人次15非检修人员乘坐非载人机具者500元/人次16对私自拆除、损坏多种安全防护设施者500元/人次17高处作业掷材料、工具、建筑垃圾等500元/人次18无证上岗或者证件失效500元/人次19电路未作三级配电二级保护300元/次20闸刀开关用其她金属丝替换保险丝200元/次21生活区违反要求使用大功率电器200元/次22未按“一机一闸”设置开关及按要求设漏电保护器200元/次23特种作业人员违反安全技术操作规程200元/人次24特种作业人员不得操作、使用带“病”多种机电设备200元/人次25施工机械传动装置未加保护罩或带“病”作业200元/人次26电工、机修工指令她人使用带“病”多种机电设备、工具200元/人次27特种人员对多种机具在停机下班时,没有将机调整到安全状态、切断电源、电箱上锁200元/人次28拆除工作下班前留下松动、悬挂模板100～300元/人次29使用木工机械没有遵守安全技术操作规程,使用带“病”木工机械,或使用组合式木工机械200元/次序号违规、违章内容罚款标准30临边装拆作业,没有确保安全有效地做好安全方法,严防物体坠落300元/次31下班前未木糠清理到指定地点堆放300元/次32楼层堆放物料过高,未分散堆放200元/点次33安装完成多出物料应妥善堆放,不得堆放在有坠落可能位置上,违者罚款处理300元/人次34进行无平台板构件施工时,未搭设可靠操作平台500元/次35施工现场,必需有专业电工跟踪负责拉接电源线,跟班施工200元/人次36在排栅上堆放材料不立刻清理200元/人次37在施工现场小便50元/人次38在施工现场大便1000元/人次39未经安排私自使用宿舍200元/人次40人员、车辆、物料未经登记、通传私自进出工地200-1000元/次41在宿舍使用大功率电器或乱拉乱接电线500元/人次42无证从事脚手架装拆300元/人次43在易燃物料工程进行作业时,未严格实施用火审批制度,并严格实施施工方案,采取有效防火方法300元/次44在进行有毒、有腐蚀等工程作业时,未戴好防护用具200元/次45私自破坏总包方主体结构等危及结构安全行为500～10000元/处46未按指定地点私自在工地内搭建临时设施500-1000元/次47未按整改通知要求限期整改200-500元/项48偷接水电～10000元/次49私自取用总包方材料、设备、工具按偷窃处理～10000元/次50人货电梯开门后不关门100元/人次51高空作业乱抛物500～元/人次52带小孩进入施工现场200元/人次53氧气、乙炔、焊机设置不规范100元/人次54随意损坏多种安全设施和拆除临边洞口、脚手架拉结件等关键杆件500～元/人次55施工现场不按要求乱接乱插200元/人次56施工用电未做到一机一闸一保护200元/人次57随意损坏和玩弄消防器材200元/人次58多种机电设备不规范和不符合要求使用200元/人次59无配置专职安全员或无证上岗500元/人60用电机械设备未接符合要求保护线200元/次序号违规、违章内容罚款标准二文明施工1材料占道堆放序、未能做到工完场清200元/次2施工现场未按总包方计划场地部署或者场地混乱200元/次3在严禁吸烟