2025深圳工程装修施工合同

2025深圳工程装修施工合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规，甲方将位于深圳市的装修工程发包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：工程地点：深圳市工程内容：（具体装修范围及内容）工程规模：装修用途：第二条承包范围乙方承包范围：（详细列明承包内容）乙方不得将工程转包或肢解分包，如发现转包或分包，甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的所有损失。第三条合同工期合同总工期：日历天。开工日期：年月日竣工日期：年月日因甲方原因、不可抗力或政府行为导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因造成的工期延误，乙方无权要求顺延，且甲方有权要求乙方支付违约金。第四条质量标准工程质量标准：（具体标准或等级，如《建筑装饰装修工程质量验收规范》）。乙方必须严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程达到约定的质量标准。工程竣工验收依据：（验收标准或规范）。第五条合同价款合同总价：人民币元（大写：元整）。（含税，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等所有费用）。付款方式：（1）预付款：人民币元，于合同签订后日内支付；（2）进度款：按月进度，每月支付当月完成工程量的%；（3）竣工验收合格后支付至合同总价的%；（4）剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。价格调整：如遇设计变更、签证或材料价格波动超过%，双方另行协商调整合同价款。第六条甲方的工作和责任提供施工场地及水源、电源接口，协助乙方办理相关手续。提供设计图纸及技术交底，协调乙方与其他施工单位的关系。按时支付工程款，及时确认签证及变更事项。对乙方的施工质量、进度和安全进行监督，提出整改意见。第七条乙方的工作和责任按时进场施工，保证施工进度和质量，遵守甲方的现场管理制度。严格按照设计图纸、规范及甲方要求进行施工，及时向甲方提交施工方案、进度计划及验收资料。确保施工现场安全，做到文明施工，防止扰民和污染环境。负责施工期间的成品保护，妥善保管甲方提供的材料及设备。确保施工人员及设备安全，购买相关保险，承担相应责任。第八条质量与验收隐蔽工程验收：乙方在隐蔽工程完成后，通知甲方验收，甲方应在接到通知后小时内验收。竣工验收：工程完工后，乙方书面通知甲方验收，甲方应在日内组织验收。验收标准：（详细列明验收标准或规范）。如验收不合格，乙方应在日内整改完毕并重新验收，直至合格为止。第九条合同价款与支付付款时间：付款方式：（银行转账/现金支付）。甲方逾期付款，按日支付未付金额的‰作为违约金。乙方逾期完工，按日支付合同总价的‰作为违约金。第十条变更与索赔施工过程中如需设计变更，需经甲方书面确认，变更费用由双方协商确定。乙方因甲方原因导致停工或窝工，可向甲方索赔相应费用。乙方因自身原因导致停工或窝工，不得向甲方索赔。第十一条工程保修保修范围：（具体保修范围）。保修期限：自竣工验收合格之日起年。保修期内，乙方接到维修通知后小时内到达现场，日内完成维修。保修费用：因乙方施工质量引起的维修费用由乙方承担。第十二条违约责任甲方违约责任：（1）逾期付款的，按日支付未付金额的‰作为违约金；（2）其他违约行为，按实际损失赔偿。乙方违约责任：（1）逾期完工的，按日支付合同总价的‰作为违约金；（2）施工质量不达标，乙方承担返工费用并赔偿损失；（3）发生安全事故，乙方承担全部责任及费用。第十三条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向深圳市区人民法院提起诉讼。第十四条补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十五条合同生效与份数本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：乙方（盖章）