石材铺装施工合同

第第页合同编号:________石材铺装施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同名称为“石材铺装施工合同”，合同编号为______。合同双方主体为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为需要石材铺装的工程业主，乙方为石材铺装施工方。本合同目的在于明确甲方与乙方在石材铺装施工过程中的权利、义务及责任，确保施工质量、进度和双方权益的保障。甲方委托乙方对甲方指定的工程场地进行石材铺装施工，乙方按照甲方要求及国家相关法规、标准进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同石材铺装施工总价格为人民币______元（大写：______元整），包含石材采购、运输、铺装、辅助材料及人工费用等所有相关费用。2.支付方式：a.合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；b.施工过程中，每完成合同约定的一定工程量（如每完成10%），乙方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付该工程量对应款项的30%；c.施工完毕并经甲方验收合格后，乙方提交竣工结算申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付剩余款项的40%；d.保修期满后，甲方应在收到乙方的保修期满证明后____个工作日内支付剩余款项的30%。3.逾期支付：若甲方逾期支付款项，应按每日万分之五向乙方支付违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成石材铺装施工；b.甲方应按照合同约定的时间、方式向乙方支付工程款项；c.甲方应必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水、用电等；d.甲方应负责施工期间的现场安全，确保无关人员不得进入施工现场；e.甲方应在施工过程中对乙方施工质量进行监督检查。2.乙方权利与义务：a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；b.乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成石材铺装施工，并保证施工质量；c.乙方应负责施工过程中的安全措施，确保施工人员的人身安全；d.乙方应遵守国家相关法律法规，不得使用劣质材料；e.乙方应在施工过程中保持施工现场的整洁，并按照甲方要求进行施工；f.乙方应在施工完成后及时清理施工现场，恢复原状。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺按照国家标准和行业规范进行石材铺装施工，确保工程质量；b.乙方的石材材料应符合国家相关质量标准，并相应的质量证明文件；c.施工过程中，乙方应定期进行质量检查，确保每道工序的质量；d.施工完成后，乙方应完整的施工记录和质量检验报告。2.服务：a.乙方应在施工过程中必要的咨询服务，解答甲方关于施工的疑问；b.施工完成后，乙方应至少______个月的保修服务，保修期内出现质量问题，乙方应及时维修；c.保修期满后，如甲方需要乙方维修服务，双方可另行协商；d.乙方应定期对甲方进行回访，了解甲方对施工服务的满意度，并及时处理反馈问题。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的期限内完成石材铺装施工，并确保施工质量符合约定标准；b.甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项；c.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的义务，如有特殊情况，应及时沟通协商；d.乙方应在施工过程中，如遇到不可抗力等因素导致工程延误，应及时通知甲方，并协商调整施工期限。2.变更：a.合同履行期间，如因设计变更、甲方要求或其他不可预见因素需要调整工程内容，双方应协商一致，并签订补充协议；b.任何变更应经双方书面确认，并对合同总价款、工期及支付方式等作出相应调整；c.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容；d.合同变更后，双方应继续履行各自的义务，并按照变更后的条款执行。六、保密条款1.双方确认，在合同履行过程中，可能会获得对方的商业秘密、技术信息、工程资料等非公开信息。2.双方同意对本合同内容及在履行过程中获得的非公开信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年。4.在保密期限内，如因法律规定、法院命令、政府机关要求等原因，需要披露保密信息，披露方应事先通知对方，并尽可能采取合理措施保护对方的利益。5.本保密条款不影响双方在合同中约定的其他条款，也不影响双方根据法律规定享有的权利。6.本保密条款构成合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。七、争议解决1.甲方与乙方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。4.诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。5.争议解决过程中，双方应保持克制，避免采取可能导致合同无法履行或损害对方权益的行为。6.本合同争议解决条款的适用，不因合同其他条款的无效或变更而受到影响。7.本合同争议解决条款构成合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。八、其它条款1.合同附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、施工进度计划、付款计划等，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：任何一方在合同履行过程中，如严重违约，对方有权解除合同，并要求赔偿损失。3.合同终止：合同履行完毕或因双方协商一致解除合同，合同终止。4.合同文本：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。5.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。6.通知方式：双方间的通知应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。7.合同解释：本合同条款如有歧义，应按有利于保护无过错方的原则进行解释。8.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。九、合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方代